光伏施工合同

时间:2024-07-21 21:15:23 海洁 合同范本 我要投稿

光伏施工合同范本(精选10篇)

  在人民愈发重视法律的社会中,合同的使用频率呈上升趋势,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编帮大家整理的光伏施工合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。

光伏施工合同范本(精选10篇)

  光伏施工合同 1

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商,根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求,为了确保分布式光伏电站项目顺利完成,明确甲乙双责任、权利和经济关系,鉴定本合同,双方共同履行。

  第一条 甲乙双方责任

  一、根据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实际勘测,科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量,确定其项目方案。

  二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域,需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照,自然人需要提供个人身份证明和房产证明。

  三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案,到电业管理部门办理其项目相关手续,申请国家度电补贴(国家发改委20__文件,分布式光伏电站度电补贴0.42元)。

  四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务,提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。

  五、乙方可以自行管理分布式光伏电站,也可以有偿委托甲方管理其电站,需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。

  第二条项目工期

  本项目自 ______年____月____日开始施工,至 ______年____月____日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案,等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后,延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期,经甲乙双方约定,其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外。

  第三条项目承包方式

  分布式光伏电站项目,由甲方提供一站式服务,其项目静态投资为10元/瓦,按合同要求分步付款。如需开具发票,需要乙方提供税赋,普通发票为项目静态投资额的6%,增值税发票为项目静态投资额的17%。

  第四条项目质量

  甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准,光伏电池组件寿命可达20__年,其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。

  第五条 项目容量方式及合同价格

  一、项目容量:

  根据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实际勘测,根据电业管理部门分布式电源接入方案要求,乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为(方框内打"√"选择):

  1、发电自发自用

  2、发电自发自用余电上网

  3、发电全部上网

  二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为:¥____ 万元,大写为:¥ 万 仟 佰 元 角 分。不包括电业管理部门发生的一切费用。

  第六条 付款方式和付款时限

  一、付款方式(方框内打"√"选择):

  1、现金

  2、支票

  3、汇款

  二、付款时限:签订本合同时,乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%,设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的'80%,项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。

  第七条 供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内

  第八条 违约责任

  在本合同履行期间,甲乙双方如有违约造成的经济损失,由违约方负责赔偿违约金,即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜,甲乙双方本着友好协商的原则处理,补充商榷协议。如无法解决,甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

  第九条 合同文本数量

  本合同一式六份,甲乙双方各一份,其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定(或委托)代表人: 法定(或委托)代表人:

  单位地址: 单位地址:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  联系电话: 联系电话:

  合同签订地点:

  时间: ______年____月____日

  光伏施工合同 2

  委托方(甲方):

  受托方(乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》,结合《中介服务费管理办法》的基本要求、国网宁夏电力公司为确保电网安全及西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求,______公司(甲方)与宁夏回族自治区电力行业协会(乙方)协商签定本咨询合同:

  一、 咨询服务内容、咨询要求:

  按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》要求,依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度,对______期__MWp工程进行并网安全性评价咨询服务,并写出《_______期__MWp工程并网安全性评价报告》,上报西北电监局。

  二、合同总价款:

  金额:____万元整(¥___,000.0元),包括:专家咨。

  三、付款方式:

  合同签订后付合同总价的50%,评价工作完成后10个工作日付询费、食宿费、管理费、办公费、基本利润、税金等。清余款。

  四、甲方责任:

  1、按照国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》,以及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定和设计文件、企业标准、制度,对_______MWp工程进行并网安全性评价自评查,并完成《_____MWp工程并网安全性评价自评价报告》报西北电监局,同时抄送宁夏回族自治区电力行业协会。

  2、积极配合乙方组织的专家组开展并网安全性评价工作,被查评的部门、班组及相关人员应积极配合查评专家的工作,如有需要,应及时提供必要的检查工具和仪器;指定配合各小组的具体人员应具备相应的专业知识,并要有一定的协调能力,还应相应固定。

  3、提供专家组进场后进行并网安全性评价工作期间的交通车辆。

  五、乙方责任:

  1、 聘请专家组成专家组,组织专家学习有关并网安全性评价的有关政策、规定及要求;

  2、 根据甲方要求进点,严格按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求,依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度,对________________期__MWp工程进行并网安全性评价,并对本期工程做出总体评价;

  3、 现场查评工作结束后,及时向甲方反馈查评情况和整改意见;

  4、 查评工作完成后,10个工作日内完成《_____期__MWp工程并网安全性评价报告》报西北电监局;

  5、 为甲方提供的资料、数据等信息来源和内容保密(西北电监局及有关单位除外)。

  六、查评工作依据:

  1、西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》及国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》;

  2、依据相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度。

  七、违约责任:

  1、 因甲方提供必要的'基础资料、数据不准确、失实,而造成的咨询结果偏差及错误,乙方不负法律和经济责任。

  2、 因甲方提供必要的基础资料、数据和条件不及时,而造成无法按时履行合同,应顺延或另行商定履行时间,因此而造成的经济损失由甲方负责。

  3、 由于乙方责任造成失密,乙方应以合同价款为限,赔偿甲方因此而造成的经济损失;情节严重,责任人应承担法律责任。

  八、本合同一式六份,甲方执三份,乙方执三份,双方盖章、签字后生效。

  甲方: 乙方:

  ______年____月____日

  光伏施工合同 3

  发包人:

  承包人:

  鉴于甲方有意委托乙方承担分布式光伏电站项目(以下简称“工程”)的安装施工任务,且乙方同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律、法规及规章的规定,双方经过协商一致,特此签订本协议。

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、合同单价:以成功安装支架太阳能板为基准,每组安装72块太阳能板进行计算,每组的合同单价为人民币:___元(大写:____)元。

  一、承包范围:

  光伏电站工程的支架、及发电板的分布及安装(不包含一切电线安装)。

  二、合同工期:

  1、计划开工日期:__年__月__日

  2、计划竣工日期:__年__月__日

  三、质量标准要求:

  按现场样板标准,严格按公司的质量要求安装合格,如有违规操作,安装等质量问题项目部下罚单,由承包方自行承担损失。

  四、结算方式:

  1、工人到达工地后开始工作,若工作进展顺利,在工作进行7天后可申请预支生活费。工资的结算分两个月进行,第一个月公司会验收并支付已完成工作量的80%,第二个月公司验收完成全部工作后将结算剩余工资。

  2、发包方需在当月最末一天前完成工程量验收并确认,签署确认单,并以此做为结算凭据,本项目属于纯劳务清工,承包方不提供相应发票。

  五、违约:

  1、承包方进工地后一切工资由发包方直接结算给承包方,如工人因工资问题闹事,由承包方负一切法律责任,与发包方无关。

  2、发包方除了提供材料,一切工地交通工具,施工工具,住宿伙食等由承包方自行解决。

  3、除了自然灾害外,承包方不得擅自停工。

  4、承包方进场后,不足月擅自撤场,按违约停工处理,发包方有权利按实际施工量扣除损失后发放剩余工钱。以上四条如有犯其中一条,合同自动解除。本合同一式四份,双方各执两份,如有其它争议,可在签署地法院申请仲裁。

  5、发包方在确认工程量并签署确认单后7个工作日内必须将劳务款支付给承包方。每逾期一天,按照给付总金额的千分之三支付违约金。如果因为发包方没有及时支付劳务款而造成工期延误、停工或其他非承包方原因产生的'纠纷,责任由发包方承担,承包方保留诉讼和追索权利。

  其他非本合同约定的事项,双方将按照平等互利的原则进行协商解决。本合同一式两份,双方各持一份。

  发包方:承包方:

  身份证:身份证:

  电话:电话:

  银行账号:

  开户行:

  签署时间:__年__月__日

  签署地:

  光伏施工合同 4

  发包单位(甲方) :

  承包单位(乙方) :

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦 0.2元(不含税),承包给乙方施工,共计400KW,工程款总计:____ 元(人民币大写 ____)。

  4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。

  5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。

  第二条:施工工期

  1、工程期限:有效工期 7 天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。

  2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。

  第三条:工程质量及适用的标准、规范

  1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。

  2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

  3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

  第四条:甲方责任

  1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。

  2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

  3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

  4、负责协调涉及本工程的'政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。

  5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

  第五条:乙方责任

  1、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。

  2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。

  3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。

  4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场,确保正常施工。

  第六条:其他事项

  本合同未进事宜,双方可根据具体情况进行协商,双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

  甲方和乙方因本合同发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。

  本合同正本两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。 甲方(签章): 乙方(签章):

  负责人: 负责人:

  联系电话: 联系电话

  光伏施工合同 5

  发包方(以下称甲方):__________________________

  承包方(以下称乙方):__________________________

  根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:_______________________________________

  二、工程地点:_______________________________________

  三、承包方式:_______________________________________

  第二条工程期限

  合同工期总日历天数_______天

  第三条工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。

  第四条甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

  第五条安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第六条奖惩责任

  1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的.,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

  第七条

  纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条附则

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

  甲方(签章):______________乙方(签章):______________

  _________年________月______日_________年________月______日

  光伏施工合同 6

  甲方(站长):

  乙方(员工):

  为全面落实光伏电站各项生产目标,更好的完成各项指标任务,结合光伏电站生产实际,制定本协议书。

  1.光伏发电组件分包明细

  乙方分包如下编号光伏发电组件:

  2.分包责任人职责

  2.1分包责任人对分包光伏发电组件的`运行状况负有安全及监督职责。

  2.2分包光伏发电组件平均可利用率和光伏发电组件故障时间作为分包责任人月度绩效考核的重要指标。

  2.3分包责任人对分包光伏发电组件及相关设备应时时监督,对范围内故障机组做到及时处理。

  2.4分包责任人是其分包光伏发电组件的日常巡视、维护、检修及其他专项工作的主要工作负责人和相关工作的验收责任人。

  3.双方责权

  3.1甲方依法履行光伏电站安全生产管理职责,维护所有者权益,并按《光伏电站绩效考核实施细则》对乙方进行考核,根据考核结果对乙方进行激励。

  3.2乙方应遵守国家法律、法规,认真贯彻执行光伏电站安全生产的各项规章制度和文件精神,不从事任何损害企业利益的活动,并接受甲方的监督考核。

  4附则

  4.1本协议书一式三份,一份由光伏电站存放于乙方人事档案,一份由光伏电站档案室保存,一份交乙方保存。

  4.2本协议书经甲、乙双方签字后生效。

  甲方签字:

  乙方签字:

  (光伏电站站长) (光伏电站员工)

  时间:

  时间:

  光伏施工合同 7

  协议编号:

  甲方(生产商/授权经销商):(以下简称甲方)

  法定代表人或授权代理人:

  联系电话:经营/通讯地址:

  乙方(用户):(以下简称乙方)

  身份证号码:

  联系电话:

  经营/通讯地址:

  开户行及账号(发电收入指定账户):

  为积极响应《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发﹝20____﹞24号)和《关于分布式光伏发电项目补助资金管理有关意见通知》(国家电网财﹝20____﹞1515 号)等文件规定,明确双方权利、义务,甲、乙双方本着平等、互利、自愿原则,并经过充分协商,现将相关事宜达成如下协议:

  一、贷款金额、发电并网方式

  1、甲方提供给乙方的光伏设备单价每瓦 人民币,经甲方考察,乙方提供的场地可安装装机容量为 千瓦。整体设备及后期维护总价为人民币 ____元/套。安装位置位于____ (房屋 ____间,大棚 ____亩);

  2、整体设备及后期维护总费用款项由乙方从银行贷款,贷款金额为人民币 ____元(大写:____人民币 )。贷款期限 。该笔贷款采取受托支付方式,乙方同意由贷款银行支付至甲方指定的账户。

  户名:

  账号:

  3、贷款情况以《借款合同》为准。

  4、并网方式:全额上网。

  二、双方权利义务

  1、甲方承诺做好分布式光伏发电项目的设计、运输、安装、调试、培训、维护等服务,并按照规定为乙方提供免费上门维护服务,以及保证设备的正常运行。(安装合同条款另行约定)。

  2、甲方承诺提供的电池组件、支架、逆变器、配电箱和电缆等设备质量标准符合《山东省农村商业银行分布式光伏发电贷款管理办法》中要求的.10年工艺质保、25年功率有限质保、不锈钢材质,及25年抗紫外线老化质保等标准。

  3、甲方负责协助乙方办理并网申请,政府补贴申请等相关手续,确保乙方成功并网,并为乙方做好售后服务工作。

  4、项目竣工及并网发电后, 整体设备及后期维护总费用损失及相应的法律责任。

  5、乙方负责自行协调解决用于光伏发电设备安装所需的用地、用房并保证无产权及使用纠纷;安装光伏发电设备所用屋顶符合国家电力部门要求,若经甲方考察认为乙方有产权纠纷或不符合安装、使用要求标准、无法通过并网验收的,甲方可提前解除或终止合同,结合银行停止发放贷款或提前偿还贷款。

  6、乙方在产品使用过程中严格按照用户手册进行使用,非专业人员不得擅自操作设备。乙方负责整套光伏发电系统设备的完整性和安全性,如人为因素损坏、破损、丢失不在保修范围之内,由乙方自行承担经济损失,不可抗力(如台风、地震、洪水、冰雹)除外。如光伏发电系统出现故障,乙方要及时通知甲方,维修响应时间为48小时。

  7、乙方同意在贷款银行开立结算账户,用于售电收入和财政补贴收入结算、发放贷款和扣收贷款本息,并保证该账户为唯一的售电收入和财政补贴收入回款账户,账号为 。并同意该账户由甲方全权保管8年,以账号内收到的售电收入和财政补贴收入偿还贷款,在贷款本息未结清之前乙方不得擅自通过任何手段变更售电收入和财政补贴收入账户,如擅自变更转取结算账户,甲方可以诈骗为由,向公安机关报案,如有违约追究相应法律责任,且在贷款本息未结清之前乙方因诉讼纠纷等原因造成该账户被冻结,需由乙方个人偿还贷款;八年贷款结清后系统产权及收益归个人所有。

  8、贷款存续期间,由于乙方初期未回款或售电收入和补贴滞后等原因无法足额偿还贷款本息时,由甲方支付。

  9、乙方在贷款期间,如遇到房屋整修,需拆除光伏发电设备的,甲方负责拆除并在整修结束后重新安装,乙方需承担拆除、安装费用及在此期间的银行还款费用。如遇到迁村并点等问题导致光伏设备无法重新安装使用的,乙方光伏发电收入用补贴无法偿还银行贷款情况下,乙方需及时把银行贷款差额部分全部结清。

  10、贷款存续期间乙方同意该光伏发电设备反担保于甲方,乙方按约偿还贷款后,该光伏发电设备解除反担保。甲方承诺光伏设备运行质保期 年,质保期内,如发生质量问题,不能正常发电两个月以上且无法解决的,乙方提出退回的,甲方应回购整个电站及收益权,乙方应将所得款项全部归还贷款,不足部分由甲方履行代偿义务;如遇到乙方没有正常还款两次以上的,甲方应回购设备,乙方将所得款项全部归还贷款,不足部分由甲方履行代偿义务,代偿后甲方有权向乙方追偿。

  三、违约责任

  1、甲、乙双方均应按照约定履行协议,任何一方违约均应赔偿因此给对方造成的损失;如发生纠纷,违约方除赔偿对方损失外还应承担对方为实现债权而发生的诉讼费、代理费、交通费等费用。

  2、本协议在履行过程中若产生纠纷,应协商解决,协商不成的,应到乙方所在地人民法院诉讼解决。

  3、本协议经双方签章后生效,协议书一式四份,甲方执二份,乙方执一份,由甲方提供给贷款银行一份,作为发放贷款的依据。

  四、其他约定事项

  甲方(公章):

  法定代表人或授权代理人(签章):

  ______年____月____日

  乙方: 身份证号码:

  配偶:

  乙方担保人:

  身份证号码: 身份证号码: ______年____月____日

  光伏施工合同 8

  发包方(甲方):

  承包方(乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

  1、工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

  1.4承包方式:

  包工不包料(含装卸费)

  1.5工期:

  开工日期:______年____月____日

  实际施工天数:天

  1.6工程质量:合格

  1.7合同价款(人民币大写):

  安装费按太阳能光伏发电板____元/W计算,材料装卸费按____元计算。

  2、双方工作

  2.1甲方工作

  2.1.1甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

  2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

  2.1.3指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.2乙方工作

  2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

  2.2.2指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

  2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  3、工程价款及结算

  3.1根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦,安装费用为____元(不含装卸及搬运费)。

  3.2安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

  3.3本工程无保修金,不含税。

  4、违约责任

  4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的'各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

  4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

  4.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

  5、附则

  本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  光伏施工合同 9

  甲方(发包方):_____________

  乙方(承包方):_____________

  鉴于:

  甲方拟在其位于_____________的场地建设光伏发电系统,乙方具备相应的资质和能力承接该工程的施工任务。双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经友好协商,达成如下协议:

  一、工程概况

  工程名称:_____________光伏发电系统安装工程

  工程地点:_____________

  工程内容:包括但不限于光伏组件的安装、支架的搭建、逆变器的连接、电气保护设备的设置、系统的调试以及与电网的'并网等。

  二、工程质量

  乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。

  所有使用的材料和设备必须是新的、合格的,并符合相关标准。

  三、合同价格与支付

  工程总造价:人民币_____________元(大写:_____________)。

  支付方式:

  预付款:合同签订后____天内,甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款。

  进度款:根据工程进度,甲方分期支付乙方相应款项(具体比例和支付时间可根据实际情况约定)。

  尾款:工程竣工验收合格后____天内,甲方一次性付清剩余款项。

  四、工期

  开工日期:____年____月____日

  竣工日期:____年____月____日

  如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决。

  五、双方责任

  甲方责任:

  提供施工所需场地、水电等条件。

  按时支付工程款项。

  协助乙方办理施工所需的相关手续。

  乙方责任:

  按照合同约定的工期和质量要求完成施工任务。

  负责施工过程中的安全管理和环境保护。

  配合甲方进行工程验收和结算。

  六、违约责任

  如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求,应承担违约责任。

  如甲方未能按约定支付工程款项,应承担违约责任。

  七、争议解决

  本合同在履行过程中发生争议时,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

  八、合同生效及其他

  本合同自双方签字盖章之日起生效。

  本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_____________

  代表人(签字):_____________

  日期:____年____月____日

  乙方(盖章):_____________

  代表人(签字):_____________

  日期:____年____月____日

  光伏施工合同 10

  甲方(发包方):_____________________

  乙方(承包方):_____________________

  鉴于:

  甲方拟在位于_____________________的场地建设光伏发电系统,乙方具备相应的施工资质和能力,双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经友好协商,达成如下协议:

  一、工程概况

  工程名称:_____________________光伏发电系统安装工程

  工程地点:_____________________

  工程内容:包括但不限于光伏组件的_安装_、支架的_搭建_、逆变器的_连接_、电气保护设备的_设置_、系统的_调试_以及与电网的_并网_等。

  二、工程质量

  乙方必须按照国家标准及行业规范进行施工,确保工程质量符合_____________________标准。

  使用的所有材料和设备必须是全新的、合格的.,并符合_____________________等相关标准。

  三、合同价格与支付

  工程总造价:人民币(大写)____元整(小写:____¥)。

  支付方式:

  预付款:合同签订后____日内,甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款,即人民币(大写)____元整(小写:____¥)。

  进度款:根据工程进度,甲方分期支付乙方相应款项,具体比例和支付时间如下:_____________________。

  尾款:工程竣工验收合格后____日内,甲方一次性付清剩余款项,即人民币(大写)____元整(小写:____¥)。

  四、工期

  开工日期:____年____月____日

  竣工日期:____年____月____日

  工期延误:如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并签署补充协议。

  五、双方责任

  甲方责任:

  提供施工所需场地、水电等条件。

  按时支付工程款项。

  协助乙方办理施工所需的相关手续。

  乙方责任:

  按照合同约定的工期和质量要求完成施工任务。

  负责施工过程中的安全管理和环境保护。

  配合甲方进行工程验收和结算。

  六、违约责任

  如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求,乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

  如甲方未能按约定支付工程款项,甲方应承担违约责任,并支付逾期付款利息。

  七、争议解决

  本合同在履行过程中发生争议时,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

  八、合同生效及其他

  本合同自双方签字盖章之日起生效。

  本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_____________________

  代表人(签字):_____________________

  日期:____年____月____日

  乙方(盖章):_____________________

  代表人(签字):_____________________

  日期:____年____月____日

【光伏施工合同】相关文章:

光伏电站防汛应急预案06-20

光伏管理制度02-08

光伏的管理制度07-20

光伏年度总结01-15

光伏项目投资意向书12-30

光伏项目年终总结02-11

光伏个人年度总结01-16

太阳能光伏行业广告语04-23

光伏项目投资意向书10篇04-03