地产合作意向书

时间:2023-01-02 14:08:47 意向书 我要投稿

地产合作意向书9篇

  随着社会一步步向前发展,意向书与我们的工作息息相关,除特殊说明外,意向书不具有和合同一样的法律效力,到底应如何拟定意向书呢?下面是小编收集整理的地产合作意向书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

地产合作意向书9篇

地产合作意向书1

  乙方:_______________(以下简称乙方)

  为使_______________项目(以下简称本项目)在济南高新技术产业开发区实现产业化,根据国家及地方有关法律、法规,双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本协议。

  一、土地问题

  1、土地位置及出让方式

  甲方同意本项目进入济南出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于占地约亩。其中独自使用面积亩,代征道路面积亩,确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。

  2、土地价格

  为体现对本项目的支持,甲方初步确定以万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计万元,由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。

  3、付款方式

  高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。

  二、工程建设

  1、开工条件

  (1)按照乙方建设规划要求,甲方承诺于年月日前,保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即"九通一平"的基本建设条件,确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的.经济损失。

  (2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。

  2、工程进度

  乙方必须在年月日前进场开公建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。

  3竣工时间

  乙方必须在年月日前竣工,延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。

  三、违约责任

  1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的0。5‰缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的,甲方有权解除协议,并可请求违约赔偿。

  2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金5%的违约金;连续两年不投资建设的,甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。

  3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。

地产合作意向书2

  甲 方:_______房地产评估有限公司

  联系人:

  电话:

  传真:

  地址:

  邮编:

  甲方背景:_______房地产评估有限公司的前身为国家建设部中大公司评估咨询部,国家一级评估机构,于____年____月____日,注册资金____万元人民币,在北京、上海、天津、广州、武汉、济南、苏州、长春、西安等全国主要城市建有分部。在全国开展房地产政策法规信息咨询、房地产评估、土地评估、企业策划、投资顾问、人才培训、物业管理顾问等业务,其中,房地产评估在全国具有较高的声誉和权威性,是建设部批准的.首批国家一级评估机构,也是建设部指定的唯一一家具备房地产估价师考试培训资格的企业。

  乙 方:

  联系人:

  电话:

  地址:

  邮编:

  乙方背景:_______________________________________________。

  为进一步拓展在全国的房地产评估、土地评估业务,更好地为抵押贷款、保险、投资入股、企业房地产资产价值确定、土地出让、转让、商品房买卖、二级市场住房(含房改房、经济适用住房)上市交易、移民房地产担保提供评估服务,创造良好的经济效益和社会效益,甲乙双方本着发挥各自优势,友好协作,互惠互利的原则,建立真诚合作的伙伴关系。

  双方合作方式可以灵活多样。暂可采取邀请评估、联合评估、指定评估、委托评估等合作方式,其它合作方式可随时商议。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  代表: 代表:

  年月日 年月日

地产合作意向书3

  甲方:_______________(以下简称甲方)

  乙方:_______________(以下简称乙方)

  根据中共___县委“___委(20___)____号文件”和___县人民政府“___政发(20___)___号文件”《关于在新农村建设中鼓励支持小城镇建设的实施细则》规定,___县决定公开拍卖__________宗土地使用权。经本协议双方当事人商定由甲方参加___县__________号地块(以下简称______号地块)的竟买,拍买购得__________号地块后,由本协议当事人按本协议的约定联合投资开发。为确保投资开发的顺利进行,甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本意向书。

  一、土地安排

  1、土地位置

  初步确定项目建设地点位于__________占地约_____亩。确切位置坐标四至和土地面积为。

  2、价款

  为体现对本项目的支持,乙方将一次性支付给甲方人民币_____万元整(¥_____万元),作为甲方的项目前期补偿与收益。

  3、付款方式

  甲方与乙方将在甲方取得本项目土地使用权后签订正式《房地产开发合同》。乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲方付清本条第二款价款。

  二、工程建设

  1、开工条件

  (1)甲方承诺本期用地“四通一平”的基本建设条件,确保乙方顺利进场。

  (2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。

  2、工程进度

  乙方必须严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。

  三、违约责任

  1、如果乙方未按本意向书约定与甲方签订《房地产开发合同》,则须承担缔约过失责任,赔偿甲方因此花费的成本和预期利益。

  2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的',应交纳已付土地出让金百分之五的违约金;连续两年不投资建设的,甲方有权解除本协议。四、其他事宜

  1、在履行本协议时,若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向甲方人民法院起诉。

  2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约,但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出据的不可抗力证明。

  3、本协议一式2份,甲、乙双方各执1份。份协议具有同等法律效力,经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章生效。

  4、本协议于_____年_____月_____日在中华人民共和国__________签订。

  5、本协议有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

  6、本协议未尽事宜,双方可另行约定后作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。

  甲方:__________________(章)

  法定代表人(委托代理人):______ 法人住所地:____________ 邮政编码:______ 电话号码:____________

  乙方:__________________(章)

  法定代表人(委托代理人):______ 法人住所地:____________ 邮政编码:______ 电话号码:____________

  _____年_____月_____日

地产合作意向书4

  xxxxx国投公司:

  由xxxxxxx房地产开发有限公司拟投资建设的xxxx大厦项目业经xxxx政府批准,该项目位于xxxx 市,具体位置:xxxxx经济开发区建成区兰新路以东、友谊路以北,该项目占地约11.69亩,以甲方现有国有土地使用证及相关文件确定的四至为准,项目土地性质为国有商业出让用地,土地使用权为xxxx房地产开发有限公司所有,土地手续已经办理,土地权属清晰且无任何纠纷。

  按照公司规划和设计的方案为:地下一层, 5482.72平方米,地上十二层,地上建筑面积23929平方米,总建筑面积29412平方米,容积率为3.07,由于项目地理位置优越,且紧邻xxx政府及行政大厅等部门,建12层与未来发展趋势不协调,也无法成为标志性的建筑,也不利于未来发展需要,尤其对商业项目的知名度、吸引力方面会受到很大影响,在吸引有实力的投资商入驻大厦方面有一定差距,给项目的运作带来一定的难度,因此计划扩大项目建设规模,将原设计方案变更为双子座大楼,建筑面积扩大至8万平方米,即地下2层为停车场,地下1层为超市,地上5层为商业(餐饮、休闲娱乐、健身),地上6层至28层(或30层)为商业写字楼、宾馆、住宅,但由于占地面积有限,建筑面积过大超出容积率的要求,在设计方面也有局限性,同时也会影响到房产的销售,因此,需要在原占地基础上扩大用地规模方可实现此方案。

  现项目用地西侧相邻的地块为原xxxxx国投公司处置的不良资产,该地块面积为6亩,如能够纳入xxxx大厦建设用地范围,加上现有11.69亩土地及消防通道等,建设用地可扩大至18亩,计120xx平方米建设用地,总建筑面积可以扩大至80000平方米,同时由于扩大用地范围,完全可以建设标准更高、更具规模、设施更加完备的现代化建筑,从外观设计到内部结构都可以按照高标准来设计和规划,也能够通过准确的市场定位、高品质的建筑结构和风格、完善配套设施。

  房地产开发过程中开发商经常遇到的风险

  现阶段我国的房地产市场出于起步阶段,各种开发与交易还不够规范,从项目立项到结束自始至终都伴随着风险,房地产纠纷和诉讼案件此起彼伏、接连不断。

  一、征地与拆迁困难

  有的开发商对征地与拆迁工作没有足够的重视,以致于遇到困难后措手不及被陷入遥遥无期的说服动员工作中,贻误了预定工期。征地与拆迁是实施开发工作的第一道门槛,一方面要做出双方都能接受的经济补偿,另一方面又要做好说服动员工作。遇到钉子户,风险就会更大,钉子户不搬迁就直接影响了房地产建设工作的进度。

  二、建设工期的风险

  开发商选择的'建筑公司是否能保质保量按时完工,对开发商以后的商品房销售起着重要作用。但事实上,大多数建设工程都不能按期完工,有的拖延几个月,甚至几年。造成这种风险的原因多种多样,如来自开发商的自身原因,如资金不足、图纸更改、更换合作伙伴等;或者是来自建筑商的原因,如技术问题、违法转包分包等。

  防范这种风险应以预防为主,在初期就应选择信誉技术过硬的设计单位、监理单位和施工单位。在建筑材料的选择和购买方面一定要认真谨慎。还有应当选择理想的合作伙伴,应落实资金来源渠道。所有这些都要用法律文件予以确认,用完备的合同来约束所有参与工程建设各方的行为。

  三、联建风险

  在房地产投资开发中,经常有几家投资单位共同投资的情况。形成这种情况的原因主要有以下几种情况:某一家投资单位经济实力有限,需要与其他单位合作开发;或者是有土地的一方没有资金,需要与有资金的一方合作;或者有资金的一方没有土地,需要与有土地的一方合作;或者既有资金又有土地的一方,没有房地产开发经营权,需要与有房地产开发经营权的房地产公司合作。无论什么方式的合作,都是建立在利益基础上,这就埋藏着潜在的矛盾。要想避免矛盾的发生,就应该“亲兄弟明算账”在合作之前,充分协商好各方的权利义务、利润分享及债务承担。

地产合作意向书5

  甲方:_______________(以下简称甲方)

  乙方:_______________(以下简称乙方)

  为使_______________项目(以下简称本项目)在 市 区实现产业化,根据国家法律以及地方法规、政策,甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本意向书。

  一、土地安排

  1、土地位置及出让方式

  甲方同意本项目进入在 市 区实现产业化。初步确定项目建设地点位于 占地约 亩。其中独自使用面积 亩,代征道路面积 亩,确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。

  2、土地价格

  为体现对本项目的支持,甲方初步确定以 万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为 万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计 万元,由在 单位参照项目单位纳税中在 (政府某级)财政收益部分给予相同额度的扶持。

  3、付款方式

  市 区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。 乙方在该合同签订后十五日内, 一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。

  二、工程建设

  1、开工条件

  (1)按照乙方建设规划要求,甲方承诺于 年 月 日前,保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即“九通一平”的`基本建设条件,确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。

  (2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。 乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。

  2、工程进度

  乙方必须在 年 月 日前进场开公建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。

  3、竣工时间

  乙方必须在 年 月 日前竣工,延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。

  三、违约责任

  1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的千分之零点五缴纳滞纳金。逾期九十日而未全部付清的,甲方有权解除协议,并可请求违约赔偿。

  2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金百分之五的违约金;连续两年不投资建设的, 甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。

  3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,甲方应赔偿乙方已付土地出让金百分之五的违约金。

  4、为避免国有资产流失, 保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内,乙方向 市 区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励),低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种(退税或创汇奖励)金额的百分之五十时(优惠政策除外),乙方应赔偿给甲方其税金差额。即:乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额 x 50% = 乙方当年该税种实际缴纳金额。

  四、其他事宜

  1、在履行本协议时, 若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向 市仲裁委员会申请仲裁,没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

  2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约, 但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。 并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的, 以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出据的不可抗力证明。

  3、本协议一式 份,甲、乙双方各执 份。 份协议具有同等法律效力,经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章生效。

  4、本协议于 年 月 日在中华人民共和国 签订。

  5、本协议有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

  6、本协议未尽事宜,双方可另行约定后作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。

  甲方:(章)

  法定代表人(委托代理人):

  法人住所地:

  邮政编码:

  电话号码:

  乙方: (章)

  法定代表人(委托代理人): 法人住所地:

  邮政编码:

  电话号码:

地产合作意向书6

  甲方:

  住所地:

  法定代表人:

  乙方:

  身份证号码:

  住所地:

  鉴于甲方系具有丰富商业资源及投资开发经验的房地产开发公司,与乙方有着良好的合作基础,甲方愿与乙方共同合作开发本协议项下项目。 现甲、乙双方本着自愿、平等、公平和诚实信用的原则,依照国家相关法律法规的规定,就双方合作开发建设项目事宜,经充分协商一致,达成本协议。

  第一条:项目概况

  1、土地位置和面积:位于____ 市______区,东至______路,南至______路,西至______路,北至______路,占地面积约为 平方米(折合约 亩)。

  2、土地现状:本项目土地目前为______村集体土地,由乙方承租,乙方在该宗地上自建建筑____平米,现尚有 年租期。

  3、项目规划:项目暂定名为 ,计划规划为 写字楼、精品住宅、酒店等为一体的城市综合体(此处建设内容根据项目的具体情况确定)。

  第二条:合作方式

  1、甲、乙双方本着诚信的原则,履行各方项下承载的.权利义务。

  2、甲、乙双方在项目获取及项目开发过程中,充分利用各方优势资源,为双方创造最大的经济效益和社会效益。

  3、甲、乙双方以甲方项目公司为合作平台,甲方负责按本协议约定筹措建设资金、挂牌招标取得土地使用权、并负责建设项目运营管理,乙方按照本协议约定负责招标土地上的拆迁及安置工作以及村民的工作。

  4、为保障规划的合理性以及开业后的运营安全性,甲、乙双方同意本项目的建设工程由甲方委托给甲方推荐/指定的总承包施工单位施工建设,具体内容由甲方与总承包施工单位签订总承包施工合同予以明确。

  第三条:双方权利义务

  1、甲方权力及义务

  1.1、甲方负责筹措资金,按照约定的条件竞买土地,取得《国有土地使用证》并开发建设本项目。

  1.2、甲方负责项目的整体开发及运营管理包括,承建项目前期报批、承建项目的规划和设计方案、项目开发所需的各项手续的办理、承建项目后期开发和宣传营销工作。

  1.3、甲方负责协调与政府部门的关系,按照国家政策开发施工,确保不影响本项目的开发进度。 1.

  4、甲方有权获取最终利润的50%分成。

  2、乙方权利义务

  1.1、乙方指派负责人______(身份证号: ____)按政策全权负责本宗地地上建筑拆迁工作,协调与各方关系(包括与周边村民、村委、承租租赁户等),确保与各租赁户签订拆迁补偿协议,该费用由乙方自行承担,作为合作条件。

  1.2、乙方承诺在 ____年____月____日之前(最晚应在_____年_____月____日之前),撤离和疏散项目土地上相关租户及人员,并负责将项目土地达到“三通一平”条件,促成项目土地达成公开出让条件。

  1.3、乙方有配合甲方办理各项行政手续时的必要协助义务。

  4、乙方有权获取最终利润的50%分成。

  第四条:经营管理

  1、该项目全部由乙方开发、运作管理,实施开发事宜。

  2、甲方同意乙方参与本建设项目的决策和运营,涉及重大事项甲方须征求乙方意见。

  3、乙方参与甲方财务管理,指派固定人员分担财务工作,与甲方共同管理,对乙方财务管理进行监督。

  4、开发时间:本项目总体要求 年内完成, 年底完工。

  第五条:利润分配

  甲、乙双方同意,本项目预售后取得的销售收入,先扣除甲方前期投入的开发建设费用、管理费用及其他费用(比如:营销费用、到期银行贷款本息和应缴纳的营业税及预征税费等)并预留必要的开发建设费用,最后依法形成的利润,双方按照各占50%的分成比例进行利润分配。

  第六条:违约责任

  1、甲、乙方各方应按本合同约定严格履行,若由于任何一方违约造成对方损失的,违约方应负责赔偿。

  2、本协议生效后,如项目公司或乙方任一方违反本协议各方项下约定的义务,守约方均有权要求违约方立即停止违约行为、并支付违约金 万元。

  第七条:其他约定

  本协议是甲、乙双方关于项目合作的原则性、框架性约定,具体事宜甲、乙方另行协商,签订补充协议或备忘录,与本协议具有同等法律效力。

  本协议由甲、乙双方签字盖章生效,一式 份,甲、乙双方各执 份。

  甲方(盖章)

  乙方(签名):

  法定代表人(签名):

地产合作意向书7

  甲方:XX县房管局

  乙方:投资方

  甲、乙双方就乙方投资开发龙祥小区12层,住宅楼事宜,根据《民法典》等国家法律法规,达成以下意向:

  1、乙方服从小区总体规划的'前提下,自主设计投资,自负盈亏,通过招标选定有实力施工队施工;

  2、该12层投资方交纳配套费按每平方米建筑面积不超过300/㎡算,签合同时付100万;建至6层付100万;主体封顶付100万;余款在甲方将水、电、路等配套完成后,乙方能正常使用15天内付清;

  3、设立项目部,接受甲方指导、管理、监督;

  4、聘请监理对工程质量、安全等监督;

  5、对外销售办手续交税以甲方名义进行;

  6、销售让甲方代售或自行销售,如甲方销售按不超过销售额1%付甲方报酬;

  7、该栋楼的各种手续、费用(土地、规划、城建、人防等各种费用由甲方承担),税收由乙方承担;

  8、办手续时和甲方一样享受城中村改造优惠政策;

  9、甲方应积极提供能按揭贷款、公积金贷款的机会;

  10、房屋建成后,接受甲方指定的物业管理进行管理;

  11、其它未尽事宜,由双方协议解决。

  本意向书一式两份,甲、乙双方各持一份,签字后生效。

  甲方:

乙方:

  xxx年11月14日

地产合作意向书8

  甲方:____________(以下简称甲方)

  乙方:____________(以下简称乙方)

  为使_______________项目(以下简称本项目)在_______正常开发,根据国家及地方有关法律、法规,双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本协议。

  一、土地问题

  1、土地位置及出让方式甲方同意本项目进入________。

  初步确定项目建设地点位于_占地约_____亩。其中独自使用面积______亩,代征道路面积______亩,确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。

  2、土地价格为体现对本项目的支持,甲方初步确定以

  _____万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为_____万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计______万元,由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。

  3、付款方式乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲

  方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。

  二、工程建设

  1、开工条件(1)按照乙方建设规划要求,甲方承诺于_____年

  _____月_____日前,保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即"九通一平"的基本建设条件,确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。

  (2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。

  2、工程进度乙方必须在_____年_____月_____日前进场开

  公建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。

  3、竣工时间乙方必须在_____年_____月_____日前竣工,

  延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。

  三、违约责任

  1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地

  出让金等其他应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的0.5‰缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的,甲方有权解除协议,并可请求违约赔偿。

  2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金5%的违约金;连续两年不投资建设的,甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。

  3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。

  四、其他

  1、在履行本协议时,若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向XX市仲裁委员会申请仲裁,没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

  2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约,但当事一方必须采取一切必要的.补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出据的不可抗力证明。

  3、本协议一式_____份,甲、乙双方各执____份。份协议具有同等法律效力,经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章生效。

  4、本协议于_____年_____月____日在中华人民共和国___________签订。

  5、本协议有效期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

  6、本协议未尽事宜,双方可另行约定后作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。

  甲方:___________________________(章)

  法定代表人(委托代理人):_____________

  法人住所地:___________________________

  邮政编码:_____________________________

  电话号码:_____________________________

  乙方:__________________________(章)

  法定代表人(委托代理人):_____________

  法人住所地:___________________________

  邮政编码:_____________________________

  电话号码:_____________________________

地产合作意向书9

  协议双方:

  ______有限公司(以下简称“甲方”)

  地址:_______________ 电话:__________传真:__________

  ______有限公司(以下简称“乙方”)

  地址:_______________ 电话:__________ 传真:__________

  鉴于:

  1、甲方子公司(以下简称“项目公司”)拟开发建设的__________项目(以下简称“项目”)占地面积约45亩,建筑面积不少于6万平方米,建设内容为住宅和商业。项目公司注册资金拟达到________万元人民币。

  2、乙方经过考察,决定发挥自身优势,以帮助甲方推荐和寻找投资伙伴的方式就项目开发进行合作。

  综上,为了更好地明确双方的权利、义务,甲乙双方经过友好协商,现达成如下协议,以兹双方共同信守。

  第一条 关于双方的出资额、股权比例和到位时间

  1.1 甲乙双方在项目公司注册资金中的出资比例为对等出资,即甲乙双方分别出资万元。

  1.2 在对等出资的情况下,甲乙双方在项目公司中的股权比例分配为:甲方占项目公司的股权比例为_____%;乙方占项目公司的股权比例为_____%。双方按此股权比例行使股东权利和进行利润分配。

  1.3 甲方在项目公司中的.出资在项目公司成立时到位,乙方在项目公司中的出资应于20xx年月日前到位。

  第二条 关于项目经营管理权和股权回购选择权

  2.1 甲方全权负责项目日常运作的经营管理,作为对价,甲方承担因项目经营管理的具体盈亏状况而导致的一切风险和收益。

  2.2 乙方不参与项目日常运作的经营管理,为此乙方将获得根据项目经营情况在投资期间每满十二个月就有一次选择是否退出项目合作的权利。

  2.3 如果乙方选择退出项目合作,则甲方承诺无条件地按月投资回报率1.5%的比例,溢价回购乙方所持项目公司的股权;具体回购价格根据乙方实际投资时间据实计算确定,该溢价回购承诺不因项目经营的具体盈亏状况而改变。

  2.4 如果乙方选择不退出项目合作,则甲乙双方按本协议约定的利润分配比例对项目公司的经营成果(或净利润)进行分配。

  第三条 关于乙方对项目公司财务和管理的监督

  甲方承诺在项目公司中财务部的会计由乙方委派人员担任,负责对项目公司财务和管理进行监督。该会计人员工资由项目公司参照当地薪金水平发放,补贴由乙方根据乙方标准自行发放,社会保险由乙方负责。

  第四条 甲方保证

  4.1 乙方出资到位后,甲方须及时与乙方签订《股权转让协议》或《增资协议》,并到当地主管部门办理相关登记手续。

  4.2 乙方出资到位后六个月内,项目公司应当取得项目所在地块的国有土地使用权;否则,甲方应当按照本协议的约定提前溢价回购乙方所持项目公司的股权。

  4.3 甲方以其所持项目公司的股权作为履行溢价回购乙方所持项目公司股权的保证;若甲方届时不能按本协议约定回购的,甲方应当无条件将其所持项目公司股权转让给乙方。

  第五条 其它

  5.1 甲乙双方签订《股权转让协议》或《增资协议》后,双方的合作内容以《股权转让协议》或《增资协议》为准;《股权转让协议》或《增资协议》没有约定的,以本协议为准。

  5.2 本协议在执行过程中的争议事项,双方应首先协商解决,协商不成的,任何一方均可向有管辖权的法院起诉。

  5.3 本协议签署后,乙方的权利义务可以转由乙方书面认可的第三方行使,甲方不得因此而变更本协议各项约定或削减本协议各项约定的效力。

  5.4 本协议一式肆份,甲乙双方各执两份。自双方代表签字盖章后生效。

  5.5 若乙方未能在___年___月___日前寻找到项目合作伙伴或合作伙伴投资未到达项目公司账户,则本协议终止,对甲乙双方不再具有任何效力。

  (以下无正文,为签章栏)

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  授权代表_________ 授权代表:_________

  ___年___月___日 ___年___月___日

【地产合作意向书】相关文章:

地产合作意向书01-02

地产项目合作意向书 房地产项目合作意向书02-14

地产项目合作意向书01-02

地产合作意向书(9篇)01-02

地产合作意向书(通用9篇)01-02

地产合作意向书(集锦9篇)01-02

地产合作意向书(汇编9篇)01-02

地产项目合作意向书5篇01-02

地产项目合作意向书(5篇)01-02