建筑工程协议书范文六篇
在社会一步步向前发展的今天，协议的使用成为日常生活的常态，签订协议能够保证双方合作愉快。协议到底怎么写才合适呢？下面是小编整理的建筑工程协议书6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
建筑工程协议书 篇1
发包人：
承包人：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对邓州市鸿杰第一城 号楼工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的事项，双方约定如下：承包人接到保修通知时必须及时派维修人员到现场进行维修，若不及时派维修人员维修，发包人将委派维修人员进行维修，维修所发生的一切费用从承包人工程款中扣除。各项工程承包人派维修人员到场维修时间：天然气工程2小时内；采暖工程、电气工程、给排水工程4小时内；其它工程48小时内。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
１．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
２．外墙面的防渗漏为＿＿＿5＿＿＿年；
３．装修工程为＿＿＿＿2＿＿＿＿＿年；
４．电气管线、给排水管道、设备安装工程为＿＿＿＿2＿＿＿年；
５．供热与供冷系统为＿＿＿2＿＿＿＿个采暖期、供冷期；
6．其他项目保修期限约定如下：天然气工程为＿＿2＿＿年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
１．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.承包人按照有关法律、法规，保修在发包人承揽的工程项目。承包人必须留有足够土建、安装、电气等施工人员在工地现场待命，及时保修。
3．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4．对因承包人保修不及时、不到位，给用户造成精神和财产损失的，引起用户投诉、索赔和起诉的，一切责任由承包人负责。
5．承包人同意在其保修人员不在现场或住户家中有紧急处理任务或无能力继续保修等情况下，由发包人安排保修队伍维修。
6．如发生其它专业保修队保修的，保修费用每半年支付专业保修队伍，从承包人保修金中扣除支付。保修费的计算、核定以有用户签字的"保修派工单"为准。
7．承包人不履行保修义务或拖延履行保修义务的，每次事故处罚款20xx-5000元，在保修费中扣除。
8．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
9．质量保修事项完成后，由发包人、承包人会同物业管理公司、房屋所有人或使用人对工程进行组织验收。
10、在质量保修期内，因房屋建筑工程缺陷造成房屋所有人、使用人或第三人的'人身和财产损失的，承包人在接到发包人通知后，在通知要求的时间，参加与房屋所有人、使用人或第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。承包人不参加协商或协商达不成一致意见的，由发包人按照《房屋建筑工程质量保修办法》向房屋所有人、使用人或第三人承担维修或赔偿责任后，有权在承包人留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，承包人另行对发包人进行赔偿。承包人有异议的，有权提出诉讼。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。质量缺陷责任期的维修费用由承包人承担。承包人有证据证明质量事故是由于房屋所有人或使用人不当造成的，承包人不承担责任。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
五、其他事项
1、本协议与 《建设工程施工合同》一并签订生效。
2、房屋竣工交付使用后，发包人即将本协议书约定的质量保修通知、监督、结算的权利义务委托给所聘用的物业公司执行，承包人表示无异议。
发包人：承包人：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订日期： 年月日
建筑工程协议书 篇2
签订合同双方：
征用土地单位： ___________________________________________，以下简称甲方；
被征土地单位：____________________________________________，以下简称乙方；
根据____________________（审批权利机关）批准的__________________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和______省（或自治区，直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和______县（或市，省）人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看，反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。
一、征用土地数量及方位
甲方征用乙方土地共________亩，其中，稻田______亩，水塘______亩，菜地______亩，坡地______亩，宅基地______亩，林木______亩共有树木______株。所征土地东起______，南起______，西起______，北起______。
二、征用土地的各类补偿费和安置补助费
１．根据______省（或自治区，直辖市）政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地（包括菜地）按该地年产值的______倍（一般为该耕地年产值的三至六倍）补偿。征用无收益的土地，不予补偿。（征用园地，鱼塘，藕塘，苇塘，宅基地，林地，牧场草原等的补偿标准，按省）自治区，直辖市政府制定的办法执行；征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。）
２．根据______省（或自治区，直辖市）政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的______％补偿，所征土地上的水井，林木，水塘等附着物资按______办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物，树木和抢建的设施甲方一律不予补偿。
３．各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定，稻田按平均亩产大米为______斤，每斤计价______元，年产值每亩核定为______元；旱地按平均亩产玉米（或小麦）______斤，每斤计价______元，年产值每亩核定为______元；菜地按平均亩产大白菜______斤计算，每斤计价______元，年产值每亩核定为______元。
４．根据《国家建设征用土地条例》的规定，乙方需要安置的农业人口数，按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量计算，共计______人；甲方对乙方农业人口的安置补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算（年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，但每亩耕地的安置补助费，最高不得超过其年产值的十倍）；征用宅基地不付安置补助费（征用园地，鱼塘，藕塘，林地，牧场，草原等土地的安置补助费，按省，直辖市，自治区政府制定的标准计算）。
甲乙双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界，定立永久性界桩后______日内，甲方向乙方一次（或商定于某段时期内几次）支付全部各类补偿费和安置补助费共________元（其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍），付款均通过建设银行转帐托付。
三、减免公、余粮交售任务
甲乙双方按照______人民政府的.规定，根据被征土地的亩数，向______人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量，以______人民政府的批文为准。
四、安置办法
乙方因被征用土地造成农业剩余劳力，甲方应向有关单位联系，采取以下第（ ）项办法解决：
⒈发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤，兴修水利，改善耕作条件；在可能和合理的条件下，经县，市土地管理机关批准，适当开荒，扩大耕种面积；也可由甲方结合工程施工帮助造地，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
⒉发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下，甲方帮助乙方因地制宜，兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
⒊迁队或并队。土地已被征完或基本征完的生产队，在有条件的地方，可以组织迁队；也可按照自愿互利的原则，与附近生产队合并。甲方要积极为乙方迁队或并队创造条件。
（按照上述途经确实安置不完的剩余劳动力，经______省或自治区或直辖市人民政府批准，在劳动计划范围内，符合条件的可以安排到集体所有制单位就业，并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位；甲方如有招工指标，经______省或自治区或直辖市人民政府同意，也可以选招其中符合条件的当工人，并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完，又不具备迁队，并队条件的，乙方原有的农业户口，经省或自治区，或直辖市人民政府审查批准，可转为非农业户口或城镇户口，乙方原有集体所有的财产和所得的补偿费、安置补助费，由县、市以上人民政府与有关社队商定处理，用于组织生产和不能就业人员的生活补助）。
乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资，社队能够解决的，由社队自行解决；社队不能解决的，由当地政府协助解决；地方无法解决的少数统配部管物资，经县（或市）土地管理机关审查核实后，由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配，物资价款由乙方支付。
五、甲方的责任
１．甲方征用土地上有青苗的，在不影响工程正常进行的情况下，应当等待乙方收获，不得铲毁；凡在当地一个耕种收获期内尚不需要使用的土地，甲方应当与乙方签订协议，允许乙方耕种。
２．甲方已征用二年还不使用的土地（铁路沿线以及因安全防护等特殊需要，符合国家规定的留用土地，不得视为征而未用的土地），除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外，当地县（或市）人民政府有权收回处理，甲乙方均不得擅自侵占或处理。
３．甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费，乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨付，并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。
六、乙方的责任
１．自本合同订立之日起，乙方有责任告知所属社员不得在征用土地内种植作物，不得砍伐林木和损坏其他附着物，有违反者，乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征地上种植作物的，乙方应统一安排，不得逾期。
２．乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线，兴修沟渠等，应经甲方同意，乙方应在不影响建设工程的前提下动工，否则按侵犯公有财产报请有关部门处理。
七、工程临时用地
甲方在工程施工过程中，需要建设材料堆场、运输通路和其它临时设施的，应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的，由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请，经批准后，同乙方签订临时用地协议，并按乙方前三年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满，应当恢复乙方土地的耕种条件，及时归还乙方，或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。
八、其它。
本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，双方协商不能解决的，可报请建设工程管理部门和____县（或市）政府调解，调解不成的，可报请合同管理机关仲裁，也可提请有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式______份，送______人民政府，计委，建委，建设银行，农委……各留存一份。
征用土地单位（甲方）：______________________（盖章）
地址：_____________________________________
代表人：___________________________________
联系人：___________________________________
电话：_____________________________________
银行帐户：_________________________________
被征土地单位（乙方）：______________________（盖章）
地址：_____________________________________
代表人：___________________________________（盖章）
联系人：___________________________________
电话：_____________________________________
银行帐户：_________________________________
一九______年______月______日订
建筑工程协议书 篇3
建设单位： (以下简称甲方)
根据字号文件批准工程。批准投资X万元d 建筑面积为××平方米。此项工程经县建设局批准，由 建筑队(以下简称乙方)承担施工任务。为明确职责，经双方协商，特订本协议，共同遵守。
一、工程任务：
1．工程名称：
2．工程数量：
3．包工形式：
二、施工期限：
1．本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。
2．确定的日期必须严格遵守，以只争朝夕的精神，互相创造便利条件，保证按期完成，否则根据情节，酌情处理。
三、工程价款：
1．本工程全部造价 万元。
2．预算工资总额元。
3．定额全部按照山西省 年基本建设安装工程统一定额执行。
4．取费标准按照交革建字 第 号文件执行。
5．工资费用付款办法：按工程进度分期付款，竣工验收后一次结算，按照银行规定办理付款手续。
6．乙方应交县建设局 ％的.施工管理费，由甲方付款时扣收，转交建设局。
四、工程管理与质量验收：
1．由甲方、乙方确定专人组成工程质量检查验收小组，根据工程进度进行分段验收，不符合工程质量要求的，要及时返工。工程竣工后，由县建设局参加，进行一次综合性的工程验收。
2，以国家施工验收规范及施工图为验收标准，如有违反标准者，应查清原因，按国家规定及时处理。
3．在施工中遇有较大变更，应取得原计划单位的同意后，由甲方预先通知乙方，同时作好变更手续。
4．此项工程由建设单位 同志，施工单位 同志负责，双方互相配合，指导施工。
五、安全：
加强安全教育和检查工作，预防发生事故，确保安全施工。如一旦发生人身伤亡事故，由乙方负责开支处理。甲方应大力协助解决医疗抢救工作。
六、材料、机具供应：
1．材料应堆放在适当位置，在开工前应储备到一定数量·以保证满足乙方的施工需要。如停工待料，由甲方支付乙方停工期间的全部工资(按平均工资计)。
2．大型工具、脚手架、跳板等，由 方负责·小型工具、运输工具，由乙方负责。乙方如难以解决．由甲方大力协助。
3．施工现场所需电源、水源，由甲方负责。如水源、电源供应不足时，甲方应负责安排其他工作．否则乙方在这期间的工资应由甲方支付。
七、本协议内容所不能包括的，见补充协议。
八、本协议自双方签章，县建设局批准之日起生效。
九、本协议一式八份，除由甲、乙双方各执一份外，并报送有关单位备查。
建设单位：
负责人：
施工单位：
负责人：
年 月 日
建筑工程协议书 篇4
甲方：
身份证号：
住址：
电话：
乙方：
身份证号：
住址：
电话：
丙方：
身份证号：
住址：
电话：
丁方：
身份证号：
住址：
电话：
甲、乙、丙、丁_____方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。
第一条 合伙宗旨：
在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。
第二条 合伙经营项目和范围：
包工包料的方式合伙承包__________工程，对外以_________公司的名义出现。
第三条 合伙期限
合伙期限为____个月，自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。
第四条 出资额、方式
各方均以现金方式出资，各出__________，计人民币__________元（__________元）作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。
第五条 盈余分配与债务承担
1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的.各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占__________。
2、债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占__________。
第六条 各方的的权利
1、甲方权限是：
（1）刘外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作；
（2）对合作事业进行管理；
（3）对各项开支进行签字；
（4）支付合伙债务；分配合伙盈利。
2、乙方的权利：
（1）全面工程施工进展的管理；
（2）听取负责人开展业务情况的报告；
（3）检查合伙帐册及经营情况；
（4）共同决定合作重大事项
3、丙、丁方的权利：
（1）各种材料的进出购销；
（2）听取负责人开展业务情况的报告；
（3）检查合伙帐册及经营情况；
（4）共同决定合作重大事项。
第七条 禁止行为
1、未经三方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。
3、禁止再加入其它合伙。
4、禁止合伙不利时退伙。
5、如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失_____倍赔偿。
第八条 合伙的终止及终止后的事项
1、合作因以下事由之一得终止：
（1）合伙期届满；
（2）各方同意终止合伙关系；
（3）合作事业完成或不能完成；
（4）合作事业违反法律被撤销；
（5）法院根据有关当事人请求判决解散。
2、合作终止后的事项：
（1）即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；
（2）清算后的盈余，则按按比例分配剩余财产；
（3）清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由前期资金承担。
第九条 纠份的解决
合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸当地人民法院。
第十条 本协议自与__________订立合同之日生效。
第十一条 本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式_____份，合伙人各执_____份。
甲方签字：
签订日期：__________年________月______日
乙方签字：
签订日期：__________年________月______日
丙方签字：
签订日期：__________年________月______日
丁方签字：
签订日期：__________年________月______日
建筑工程协议书 篇5
甲方：
乙方：
为保证施工安全，切实保护施工人员生命和身体健康，甲乙双方特订立此安全协议书。（本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力）双方应严格遵守。
（1）高处作业必须带好安全帽、系好安全带，严禁穿拖鞋、酒后上班，严禁高处向下扔物品；严禁在吊篮上嬉戏、打闹、聊天、吸烟，使用时篮上不得多于两人。
（2）正常施工时吊篮的.限载重量不得大于额定载荷的80%，并应使载荷篮内尽量保持均匀；吊篮每次升空前必须对关键部位进行检查，可靠后方可升空运行；患心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。
（3）吊篮运行中操作人员应经常注意各机件的运行情况，如发现提升发热、噪音异常、钢丝绳断丝、安全检查锁失效、两提升机升降速度不匀、限位开关及操作开关失灵不正当情况时，应及时检修或停止使用。
（4）吊篮不在工作时，必须将吊篮停在稳妥可靠的位置，并不能压在电缆和钢丝绳上，关掉电源，如遇雨天要对电机及电器部位进行遮盖，以防漏电。
（5）在施工中，乙方必须做到安全生产，一旦发生事故全由乙方承担，甲方概不负责。
（6）以上协议自签字之日起生效，工程竣工后自行废除。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
年 月 日
年 月 日
建筑工程协议书 篇6
甲方：
乙方：
一、经甲乙双方协商达成一致，就巴中市巴州区白云乡大茅海洋普通艺术中学拆迁还房建设项目承包给乙方。
二、乙方的`责任和义务
乙方自愿承包白云乡海洋普通艺术中学拆迁还房工程，严格按照国家标准建设。
三、甲方的责任和义务
本协议甲方就海洋普通艺术中学建设项目承包给乙方，在甲乙双方签定意向性协议之日，乙方向甲方先缴纳履约金现金人民币伍万元（小写：50000.00元）整给甲方，甲方承诺于2月内签订正式合同并开工。如在2月内开不了工，甲方必须退还缴纳的履约保证金，并承担一切法律责任。
四、工程计算和付款方式
本工程按20xx年清单报价不上浮，不下浮，按最新定额当时当地市场调差，付款方式按每月月进度支付给乙方已完工程量的70%，工程完工付款必须达到已完工程量的90%。
五、本意向性协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议具有法律效力，双方签字生效。
甲方：
乙方：
年月日
【建筑工程协议书】相关文章：
建筑工程协议书11-10
建筑工程承包协议书07-23
建筑工程分包协议书12-29
【精】建筑工程协议书03-04
建筑工程协议书【荐】02-25
建筑工程合伙协议书08-15
建筑工程承包协议书02-16
【热门】建筑工程协议书03-01
建筑工程协议书【热门】03-01
【荐】建筑工程协议书03-05