拆除协议书
在充满活力,日益开放的今天,越来越多地方需要用到协议,签订协议能够较为有效的约束违约行为。我们该怎么拟定协议呢?下面是小编帮大家整理的拆除协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
拆除协议书1
建设单位(甲方):_________
拆迁户(乙方):_________
根据_________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。
一、乙方在甲方用地范围内共有_________结构的住房_________幢_________间,共_________平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准。租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于_________年_________月_________日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)_________平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿。乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。
二、乙方应于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁_________日内一次付给乙方搬迁费_________。
三、甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:
1、乙方自行找房周转,每人每月补助_________元。
2、由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的`,每人每月补助_________元。
3、乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助_________元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。
四、甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________间,_________层_________号,配有_________等设备。
五、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_________人一致签字同意_________作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人_________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。
六、甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付_________元违约金)。甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付_________元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
七、乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金_________元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。
八、其它:
本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。合同副本一式_________份,交_________等单位各留存一份。
建设单位(甲方)(公章):_________
拆迁户(乙方)(签章):_________
地址:_________
家庭18岁以上成员(签章):_________
代表人:_________
地址:_________
电话:_________
电话:_________
银行帐户:_________
银行帐户:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
拆除协议书2
甲方:乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《廊坊市城市房屋拆迁管理实施细则》等有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方友好协商,就 项目拆迁范围内的拆迁工程承包事宜达成一致,订立本合同。
一、 拆迁工程概况:
1.拆迁工程名称:
2. 拆迁工程地点:
3. 拆迁承包范围: ;
4. 拆除建筑总面积: 。
二、 拆迁工程承包工作内容:
1. 在规定的时限内,对承包范围内的被拆迁人进行拆迁动员,组织签订拆迁补偿协议,监督被拆迁人按要求清空被拆迁房屋;
2. 组织拆除承包范围内的各类建筑物、构筑物及其它附属物至地平面,包括建筑地基,但不包括地下管道、线路等各类地下设施;
3. 承包范围内拆除的建筑残值归乙方所有。
三、 合同价款:
1. 本合同价款为固定总价;
2. 本合同价款由乙方向甲方支付;
3. 合同金额: 小写:
大写:(人民币)
4. 合同价款包括的风险范围:因拆除面积和建筑物结构的不确定性;因文明施工要求而导致的施工时间限制;因建筑垃圾抛弃场地的各种规定与要求;因城市交通道路管理要求而导致的运输时间限制;
5. 付款方式:工程竣工经验收合格后 日内乙方将全部合同金额汇入甲方指定的银行帐户内;
6. 保证金:为确保施工质量、施工安全和工期,自本合同签订 日内,乙方须向甲方支付合同总金额的 %做为保证金。
四、 合同工期:
1. 开工时间: 年 月 日,竣工时间: 年 月 日,合同工期总日历天数为: 天;
2. 合同工期及工作进度如有变更以甲方的书面通知为准。
五、 质量要求:
1. 拆迁动员工作要求:承包范围内各被拆迁人按要求的时间签订《拆迁补偿协议》,并监督被拆迁人按要求清空被拆迁建筑,收回建筑钥匙,达到拆除要求;
2. 建筑拆除工程质量标准双方约定为:承包范围内的各类建筑物、构物物及地上附着物(含地基)拆除完毕,拆除物全部运输完毕,场地清理干净平整,地下管道、线路等各类地下设施完好。
六、 组成合同的文件包括:
1.本合同条款;
2. 相关图纸及文字说明;
3. 有关工程合同洽谈、变更等书面记录、说明、通知、信函、邮件和相关文件。
七、 甲方权利和义务:
1. 提供乙方实施拆迁动员所需文件、资料,并对乙方工作人员提供必要的培训;
2. 负责拆迁范围内的水、电、暖、燃气、通讯的停用工作;
3. 工程完工后及时组织工程验收工作。
八、 乙方权利和义务:
1. 乙方须具备国家规定的'建筑拆除相关资质,并提交甲方备案。负责办理所有拆除房屋需要的手续,费用由乙方承担。如出现执法部门查处,由乙方自行处理并承担相关费用;
2. 乙方应按期完成约定的工作内容;
3. 乙方须严格按甲方指定的运输路线清运建筑垃圾;
4. 乙方要按规定采取有效的安全防范措施,并保护好甲方的相关设施,在拆除工程中发生的火、盗、交通运输、人员伤亡等各类事故均由乙方全部负责;
5. 按合同规定及时支付合同价款和保证金。
九、 违约责任:
1. 如乙方不能按合同约定或甲方书面通知的工期或工作进度完成相应工作内容的,甲方有权单方面终止合同,扣留乙方向甲方交付的保证金,且乙方须向甲方支付合同金额的 %违约金;
2. 乙方须严格按国家规定安全施工,如发生责任事故,对合同工期或甲方工作造成影响的,甲方有权扣发乙方交付的保证金;
3. 工程竣工后,经验收未达到甲方要求的质量标准,乙方须立即返工,直至工程达到质量标准,且甲方有权扣留乙方交付的保证金;
4. 乙方施工过程中,对地下管道、线路或其它公共设备、设施造成损坏的,乙方按实际造成的损失承担赔偿责任,且甲方有权扣留乙方交付的保证金。
十、 其它
1. 本协议未尽事宜,双方协商另行签订补充协议书,补充协议与本协议具有同等法律效力;
2. 本协议如发生纠纷,甲乙双方协商解决,如协商不成诉请甲方所在地人民法院解决;
3. 本协议自双方签字、盖章之日起生效,本协议共 页,一式 份,甲方执 份,乙方执 份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
年 月 日
拆除协议书3
发包方:____县人力资源和社会保障局(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)。
因工程施工需要,甲方将报废楼房拆除工程委托乙方施工,依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,达成如下协议:
一、工程地点:县人力资源市场大楼院内(兴隆大道288号)。
二、承包方式:总价包干方式。
三、工程范围:后院的报废楼房拆除。
四、工程内容:对报废楼房拆除及负责所有拆除垃圾物的清运、倾倒并平整拆除地正负零。
五、开工时间:20_____年_____月_____日,20_____年_____月_____日完工。
六、双方责任
(一)甲方责任:
1、甲方向乙方指定施工场地范围,对乙方进行技术交底,提供必要的测量配合及技术指导,但不因此免除乙方施工质量责任。乙方必须在甲方指定范围内施工。
2、负责对拆迁施工现场的监督、检查。
3、负责对拆除完毕的场地进行验收。
4、工程完工达到甲方要求后,甲方给乙方办理结算。
(二)乙方责任:
1、施工现场负责人最低须具备三级以上项目经理资格。
2、乙方应为全部进场施工人员购买工伤保险或商业意外伤害保险。项目开工前,乙方要将全部施工人员的工伤保险票据或商业保险单的复印件交甲方查验、备案。
3、按甲方要求按时进入拆迁现场,保证工期的顺利完成。负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、倾倒,平整拆除地等。
4、乙方保证连续施工,确保在合同工期内完工。逾期未完工的,每延迟一天扣500元的延误费。
5、乙方在施工中应确保作业安全,因乙方或其他原因造成的安全责任由乙方自行负责,由此发生的费用由乙方承担。
七、计量与支付。
1、工程造价:本工程采用总价包干,旧材料归施工方,此报价含税,包干价格为______元以内,已综合考虑了现场条件等各种因素,包括作业全过程的工、料、机费,施工用材料(机械)倒运费等与施工有关的全部费用,是支付合同工程项目(工序)按技术交底施工达到质量标准及甲方要求,完成其缺陷修复及一切辅助工作所需的全部酬金的`综合单价(含合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用)。
对于本协议中没有提到的内容均视为已包含在询价表之中,协议履行期间不论发生工、料、机费的价格浮动或政策性变化,合同价格均不做调整。
2、协议签订生效后,工程完工并通过甲方验收,甲方一次性结清合同价款。
八、附则。
1、本协议未尽事宜,经双方协商一致,可以做出补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
2、本协议在履行中发生争议,甲乙双方应按照协议条款及有关法律规定协商解决,协商不成时,由国家仲裁机构裁决。
3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
4、本协议自甲乙双方签字并加盖公章后生效,双方结清工程款后协议效力终止。
甲方(公章):
法定代表或委托代理人:
乙方(公章):
法定代表或委托代理人:
拆除协议书4
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方取得 拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据我国有关法律、法规的规定,经甲乙双方协商同意拟定本协议,以资双方共同遵守。
一 、拆除任务:
设备。
二 、拆除范围:
配电房内与配电有关的物资,酒罐房与酒罐有关的物资。
三、 拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即: 年 月 日至 年 月 日,历时 天 。
四 、付款方式:
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币 元。施工保证金 元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为,三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
五、 乙方权利及义务:
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施,及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全,施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。
六 、本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的`书面补充协议均视同本合同的组成部分。
七 、如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
八 、本合同经双方签字盖章即生效,一式三份有同等效力,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
年 月 日
设备设施拆除承包协议书
_________________(简称甲方) 决定拆除公司工业燃煤锅炉一台。由_____________(简称乙方)承包该项目拆除施工,现就项目拆除施工签订本合同。
项目基本情况公司为______________________工业生产设备燃煤锅炉,该工业燃煤锅炉以_________元价格卖给乙方及拆除施工运输。
1、本拆除工程必须在20xx年8月17日前完工。
2、事故责任:拆除施工期间安全生产事故、施工人员发生的违纪违法行为等造成后果、经济损失、法律责任均由乙方自行负责,确保安全、文明施工。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章日起生效。
甲方:
乙方:
签字盖章:
签字盖章:
签订日期:
拆除协议书5
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方委托乙方拆除xx小学相关D级危房,经双方友好协商,签订本协议,具体条款如下:
一、拆除范围:
1、拆除伙房及生活用房。
2、房屋结构:土木结构
3、拆除范围:拆除房屋门墙与隔墙、房屋后墙拆除到与操场隔墙一致为止,清除所有房屋垃圾。
二、拆除时间:
20xx年8月21日8月24日。
三、质量要求:
1、xx米以上,拆除场地平整,无房屋垃圾。
2、乙方在完成施工后,对所保留的后墙进行墙面修复,并对其及操场隔墙上加盖砖帽。
四、结算方式:
经双方共同协商确定,拆除所得的木料及门窗归乙方所有,甲方并付乙方现金二百元。
五、双方责任和义务:
甲方负责指挥房屋拆除,四至界限,疏通完善,制定场地及垃圾处理方式。
六、乙方在拆除过程中要严格按照《施工规范》施工,认真执行《安全规范》和《安全条例》。扎实抓好现场安全管理,责任到人,听从甲方安排。严格按照甲方的要求进行施工,施工过程中如遇问题及时向甲方报告,并共同协商解决。
七、在施工过程中如发生安全事故,一切责任由乙方承担,乙方在施工中必须确保周围道路、水电的`畅通,保证学校水电等设施的完好。乙方对发生的安全伤亡事故负完全责任。
八、乙方必须在本协议生效后四日内完成拆迁范围内的建筑物及附属物的拆除和场地清理工作。负责每推延一天罚款人民币伍佰元(不可抗力及自然因素除外)。
九、本协议未尽事宜由双方协商解决。
十、本协议一式三份,甲乙双方各执一份。
十一、甲乙双方订立此协议均系自愿,并无反悔,经双方签字后生效。
甲方:(签字盖章)xxx
电话:xx
乙方:(签字盖章)xxx
电话:xx
20xx年8月21日
拆除协议书6
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的规定,并为了加强房屋拆除施工管理工作、规范拆除施工行为,搞好安全防范和市容、环境、卫生,确保拆除现场安全、规范、有序的进行,在平等、自愿的基础上经双方协商签订本拆迁安全协议。
一、甲方责任1.甲方提供乙方房屋拆除的地址以及具体的拆除范围,确保乙方在施工范围内安全拆除。2.向乙方提供拆除过程中有关设施、管道、通讯及电信、光缆等资料。
二、乙方责任
1.乙方进场后必须向甲方提供该项目的房屋拆除施工方案(技术、安全、文明),并采取有效的安全、文明防范措施,必须服从甲方和有关部门的领导。严格按照施工方案进行施工。
2.乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关的教育和培训,并经考核合格;同时建立健全安全生产管理机构和各项规章制度,配备专职项目经理和安全施工员,层层落实安全生产责任,确保施工作业人员认真执行;特种行业人员须持证上岗。3.进行人工拆除施工时,楼板上严禁人员聚集或堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上作业,被拆除的构件应有安全的放置场所。在拆除过程中,严禁从上至下抛扔物件。
4.人工拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行,不得垂直交叉作业。
5.拆除建(构)诸物,应自上而下对称进行,先拆除非承重部分后再拆除承重的部分。不得数层同时拆除。当拆除一部分时,另与之相关连的其他部分采取临时加固稳定措施,防止发生坍塌。承重结构要等它所承担的`全部结构和重拆除后再进行拆除。
6.拆除梁或悬挑构件时,应采取有效的下落控制措施,方可切断两端的支撑
7.乙方在施工过程中必须确保周围的道路、水电不断,排水不堵,做到安全文明施工。严禁无关人员进入施工现场。
8.机械设备有乙方自行看管、保养,如发生机械设备丢失、损坏,与甲方无关。
9.在遇到五级以上风或恶劣天气时,应停止施工作业。
10.在甲方监管和检查施工的工程中,如发现存在安全隐患问题后,通知乙方予以纠正,否则甲方有权责令乙方停工施工。
11.如果在拆除施工过程中,乙方不严格执行施工方案,不按规定配备安全防护用品,不履行拆除施工合同或协议,出现一切安全事故及责任,均由乙方自行负责。如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。
三、此协议书双方签字(盖章)后生效,作为合同正本的附件。
四、此安全协议书一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
甲方代表人:
乙方代表人:
日期:
日期:
拆除协议书7
(以下简称甲方)(以下简称乙方)
甲方将贵阳市南明区五里冲野猫井分区部份旧房屋给乙方施工拆除,经甲、乙双方多次协商,本着、甲双方自愿,公平的基础上,特证如下几条条款,甲、乙双方共同遵守。
一、施工地址:贵阳市南明区五里冲野猫井
二、拆除方式:以料低工(拆除的旧料归乙方自行处理,乙方负责支付所有机械费用和工人工资)。
三、施工方式:一定要大型机械(挖机)拆除搬一栋拆一栋。
四、本合同签订后,乙方交叁万元(¥30000元)安全保证金给甲方。五、甲方责任,协助乙方现场管理,如有搬迁户找乙方施工人员的麻烦,甲方及时出面处理并解决。
六、乙方责任:
1、施工中安全第一,如发生工伤事故自行承担并处理好,与甲方无关。
2、一切听从甲方的安排和指挥,没有甲方的命令自行安排施工人员上房拆除未交给甲方的房屋,后果自负,与甲方无关。
3、由于此协议是内部签订的,一定不能向其他人讲出所有事由(包括工地上的施工人员)。
4、施工人员进场施工,一定要戴安全帽才能进场施工,如发现没戴胺全帽的'每人次罚款100元,更不能喝酒上班,发现喝酒上班每人次罚款300元,并请离开施工现场。
5、如搬迁房屋过多,乙方要按甲方的要求增加机械和施工人员,不能按甲方的工期时间拆除的,甲方有友另行安排施工人员进场拆除,乙方自行退出,损失自负。
七、施工日期:签订合同起至需拆除的房屋搬完为止。
八、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,拆完房屋自然终止。
甲方代表签字:乙方代表签字:
年月日
拆除协议书8
甲方:________________
乙方:________________
联系方式:________________
甲方为了自建房工程的顺利施工,将(共约_______平方米)的拆除工程承包给乙方施工,经甲乙双方协商达成如下条款,以供甲乙双方共同遵守:
一、承包方式:
乙方负责将本房屋三层
现状按甲方要求进行拆除,并将所有的拆除物清理出场并运送出去,甲方所需物归于甲方并交接放好。
甲方在本拆除完成后一次性支付乙方付工程款_______人民币。
二、拆除时间(总计_______天):
_______年_______月_______日—_______年_______月_______日。
三、拆除要求:
1、乙方拆除工作必须达到甲方的验收标准,若没有达到,则乙方负责赔偿甲方的一切损失并对工程进行返工,直到达到甲方标准为止。
2、按甲方现场人员的要求,按照甲方现场人员的监督进行拆除。
3、甲方要求乙方雇用有经验的'工人进行拆除,在拆除过程中注意安全要求,并做好安全保护设施,对于拆除过程中发生的一切安全事故,甲方概不承担责任,由乙方自负。
4、乙方必须在甲方规定的日期内把拆除的物品移走,并清理干净。否则,视为乙方违约。
四、违约责任
1、在拆除过程中,如因乙方人员在施工过程中不慎导致甲方现场的供水、进排水、消防、空调、供气、排污等设施设备受到破坏或损失或对房屋结构造成损坏,由乙方全部赔偿。
2、本合同一式贰份,各合同文本具有同等法律效力。
3、其他约定。
甲方(签字盖章):______________
乙方(签字盖章):______________
日期:_______年_______月_______日
拆除协议书9
发包人:(以下简称甲方):
承包人:(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程安全技术规程》及其有关法律法规的规定,为明确双方在房屋拆除过程中的权利和义务,经双方协商同意,就拆除房屋一事达成以下协议,供双方共同遵守。
第一条、工程名称
两间两层砖混结构楼房壹栋、厨房一间及其附属物。
第二条、施工方式和保留部分结构物
人工拆除,乙方在拆除过程中必须保留东面山墙,并保证东面山墙的完整性、不得有损伤;并用砖塞好桁条孔,东山墙上方沿墙体平放一行青瓦以防雨淋。施工时先对东面房屋的预制板沿山墙切割开再用锤击,拆除前后直墙与山墙相联的直壁要切齐;施工噪音要尽量避免对东面邻居的影响;厨房保留北面部分至脊桁。
第三条、拆除工程劳务报酬
所有拆除物归乙方所有,甲方不另支付工资。建筑垃圾外运另补助xx元。
第四条、施工安全要求
乙方必须按照安全施工技术规范的要求进行施工,采取严格的安全预防措施。在施工过程中,要特别注意安全,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不力所造成事故的'责任和因此发生的一切费用与甲方无关,施工人员必须佩戴安全帽。
第五条、拆除房屋的完整红砖,甲方按每块xx元回收,乙方必须把每块红砖上的沙浆泥和水泥浆削净,并按排整齐堆放在甲方后院院墙、每排高度和院墙墙高齐平。
第六条、双方的责任和义务:
一、甲方的责任和义务
(1)负责拆除房屋的水、电、通讯设施。
(2)配合乙方做好各方面的协调工作。
二、乙方的责任和义务
(1)按甲方要求于xx年五月八日xx时xx分开始进行拆除工作和保证工期顺利完成。
(2)因乙方原因造成的各种事故,行政处罚等一些切责任、费用由乙方自行承担。
(3)所有建筑垃圾乙方必须按市容规定运出城外,堆放地要符合法律法规要求。
第七条、工期:10天。乙方延期一天支付违约金500元。
第八条、本协议一式两份,经甲乙双方签字即生效,双方各执一份。未尽事宜,甲乙双方另行商议。
甲方:
乙方:
日期:
拆除协议书10
甲方:xxx有限公司
乙方:xxx有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程施工现场管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规规定,加强建设工程施工现场安全生产的管理,保障建设工程顺利进行,促进安全生产、文明施工,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,乙方承包本合同项下甲方的工程,甲乙双方就安全生产事项经协商一致,订立本合同。
1、词语定义:
下列词语具有本条所赋予的定义:
1.1甲方:指本合同约定的发包人及其合法承继人;
1.2乙方:指本合同约定的被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。
1.3工程:指甲乙双方签订的施工合同中约定的全部工程;
1.4违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
2、工程概况:
2.1工程名称:煤烟囱拆除工程;
2.2工程地点:甲方厂区内;
2.3工程范围和内容:
序号分项工程工程内容计量单位工程量
1烟囱拆除工程烟囱高度50m,底部直径4.38m,顶口直径1.7米,砖砌结构;包含脚手架搭建、人工拆除筒体、建筑垃圾外运及施工期间安全防护等工作座1
2.4施工安全风险:
2.4.1施工人员劳动保护用品的使用和配置;
2.4.2高空作业的脚手架搭建及安全防护风险;
2.4.3安装施工现场的区域隔离、安全警示。
2.5风险防范措施:
2.5.1乙方必须为参与甲方工程施工人员配备符合国家规定的劳保防护用品;如:安全帽、安全带、防尘口罩、护目镜、电焊手套、绝缘鞋等,现场施工人员必须正确穿戴使用劳保防护用品;
2.5.2乙方施工临时用电必须采用TN-S系统,符合“三级配电两级保护”,达到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,电箱线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置均应符合规范要求。同时应在施工现场配备必要的电器检测仪器、仪表,且必须配置专业电工,电工每天必须对施工现场进行巡回检查,发现隐患及时整改,并做好巡查记录;
2.5.3在禁火区内动火必须向甲方办理动火许可证,动火时,乙方必须有人监火并坚守岗位,动火许可证必须经甲方相关人员审批确认后方可动火。氧气瓶、乙炔气瓶、液化气瓶以及电焊机等焊接、切割工具、设备的存放、使用必须符合国家规范要求。施工人员从事焊接、切割等特种作业必须严格遵守岗位安全操作规程,严格按安全操作规程操作;
2.5.4拆除作业时,必须严格遵守拆除作业规程标准,乙方自行加装支撑防护,施工现场使用的机械设备必须符合国家规范要求,严禁使用国家明令淘汰使用的设备;
2.5.5乙方必须利用隔离绳、隔离网、施工现场区域与甲方生产区域严格区分隔离,保证足够的`安全间距,并在各个出入口显眼位置设置安全标志、安全警示牌、安全警示语。施工现场乙方必须有专人监护,不得让无关人员进入施工现场。
3、合同期限:
3.1本合同须经双方盖章,自最后一方盖章之日起生效;
3.2本合同自本合同约定事项处理完毕之日终止。
4、甲方的权利义务:
4.1贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规,及时传达上级安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护文件和会议精神;
4.2向乙方介绍本单位厂规厂法及各项安全管理制度,并进行安全技术交底,明确安全技术要求,提供安全施工条件;
4.3验证乙方营业执照及经营范围是否符合要求;确认乙方施工管理能力和队伍素质能否满足工程需要;检查乙方安全生产保证体系是否健全,安全措施是否落实;
4.4监督检查乙方安全生产组织机构的建立,专职安全管理人员的配备,安全管理目标分解落实情况;乙方各级人员安全生产责任制的落实,乙方特种作业人员持证上岗情况;对乙方安全规章制度执行等情况进行监督检查等;
4.5监督检查乙方安全设施、防救护器具、职业安全健康防护用品的有效投入;
4.6督促乙方加强施工现场安全管理,做好环境保护工作、危险源监控和日常安全检查工作,及时消除安全隐患;
4.7查处施工现场中违章指挥、违章操作及违反操作规程的行为,对乙方人员在施工过程中,违章违纪的违约金和经济处罚有权从安全施工履约保证金扣除。对乙方在施工过程中的生产安全事故有权进行调查、统计、上报。
5、乙方的权利义务:
5.1乙方应明确法人代表或其代理人为安全工作第一负责人,同时明确现场负责人,并对本单位施工范围内的安全生产管理工作负责;
5.2乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等相关法律、法规及条例,贯彻执行甲方安全生产责任制,安全规章制度,安全技术操作规程,执行甲方质量、环境、职业健康安全管理体系,严格按照上述法律、法规、条例、甲方安全生产责任制、安全规章制度、安全技术操作规程、质量、环境、职业健康安全管理体系组织施工;承担由于自身管理缺陷、安全措施不力造成的案件、事故、事件等责任和因此发生的费用;
5.3乙方必须为所有从业人员办理合法的用工手续,对全体施工人员进行安全教育,经考试合格后,方可进入作业场所,特种作业人员必须持证作业,并向甲方安全主管部门备案;
5.4对项目危险源、环境因素进行监控,乙方必须落实施工或检修方案,定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度、定事故应急预案等工作,并经甲方审查同意后方可施工;
5.5乙方应确保安全设施、防救护器具、职业安全健康防护用品应满足工程项目的需要;
5.6现场作业中,必须严格执行甲方规定的安全用火、用水、用电、动土、登高等作业的管理和审批制度,并取得甲方主管部门的批准,方可作业;
5.7乙方委自备及租赁的各类施工机械设备,必须符合国家技术标准和行业技术标准,且机械性能良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;
5.8乙方必须严格规范施工人员和管理人员的行为,遵守国家法律法规和甲方厂纪厂规。施工人员不得擅自进入甲方非施工地点,在甲方场地严禁私自乱接、拆电线和水管;现场施工人员不得任意将火种携带入厂内,按规定着装、佩戴劳动防护用品;严禁在施工场地喝酒、吸烟、服用xx药品,或寻衅闹事;对损坏甲方财物者照价赔偿,严禁发生盗窃、夹带财物等行为。如违反的由乙方承担相应的违约责任和经济损失,情节严重的移交司法机关追究法律责任;
5.9乙方的施工用材料、工具等物资在进入甲方场地后,由乙方负责自行保管;
5.10乙方必须按照国家规定,为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动保护用品;并为从业人员办理工伤保险,为从事危险作业人员办理意外伤害保险;
5.11乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全活动制度,告知作业人员相应的作业环境、操作规程、防范及紧急避险措施,并做好跟踪检查管理工作;
5.12乙方必须建立定期不定期的安全生产检查制度,组织技术、安全人员自查,自觉接受和配合上级及甲方有关部门的安全检查和监督,对违章作业人员或妨碍甲方安全生产的作业,甲方有权令其纠正、处罚或停止作业。乙方应及时消除安全事故隐患,事故隐患不及时整改或整改不符合要求的,甲方有权按规定处罚;
5.13乙方应按要求设置施工现场安全防护设施,执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业交接班制度,安全防护设施、设备,不验收或验收不合格不得使用;
5.14乙方应与甲方划定施工现场区域,并由乙方负责与其它区之间采取隔离措施,在进出口设置“非施工人员禁入”的标识,乙方应在施工现场危险部位、场所悬挂安全标志和和警示牌,并认真维护和管理,不得随意拆除和挪动,遵守国家《建筑(安装)施工现场安全管理规定》;
5.15乙方必须严格按照甲方消防管理规定组织施工,严格执行各项防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火;消防器材不准挪作他用,不准任意玩弄,损坏偷盗;动用明火必须三级动火审批手续;明确消防负责人,自觉接受上级及甲方的消防安全检查,乙方承担由于消防管理缺陷和自身消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失;
5.16乙方必须认真执行文明施工和卫生管理制度,保护环境,做到水、气、声、渣达标排放,保持场容场貌整洁和办公区、生活区的卫生整洁,做好职业病的防治工作;
5.17若发生的人身伤亡事故或其它事故,应由乙方负责调查和处理,且及时报送甲方安全主管部门和工程主管部门,同时乙方要积极配合政府部门、甲方对事故的调查和现场勘查;
5.18乙方承揽现场设备拆除和安装作业,如发生一系列安全事故,所有责任由乙方承担,并承担因此而发生的所有经济费用和损失;
5.19乙方向甲方交纳安全施工履约保证金:人民币伍仟圆整(¥5,000.00元)在本合同签订时上交甲方财务部。甲方对乙方在施工过程中,违章违纪的违约金和经济处罚可以从安全施工履约保证金中扣除。在合同履行完毕时,如果乙方没有违章违纪,没有违反本合同中规定的条款及各项规章制度,甲方全部退回安全施工履约保证金。
6、违约责任:
6.1由于乙方责任造成甲方和第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方承担相应责任,并赔偿甲方和第三方因此造成的全部损失;
6.2乙方若违反本合同中规定的条款及各项规章制度,甲方有权收取50-500元/次的违约金或经济处罚,从安全施工履约保证金中扣除;
6.3在甲方施工期间,甲方不定期对乙方进行安全检查,并对安全隐患提出整改措施,乙方承诺除按甲方要求整改外还应承担以下违约责任:
6.3.1第一次发现有安全隐患的,乙方承担100-200元的违约金;
6.3.2第二次发现有安全隐患的,乙方承担200-500元的违约金;
6.3.3第三次发现有安全隐患的,乙方承担500-1000元的违约金,且甲方有权终止合同,一切损失均由乙方承担;
6.4乙方对甲方提出的安全整改意见在甲方规定时间内不及时整改的,每逾期一天,乙方按200-500元/天承担违约责任;
6.5因乙方安全事故、安全整改而造成的停工整顿由乙方负责,并承担工期延误而造成的违约责任。
7、争议解决:
7.1本合同规定的条款,双方当事人应当共同遵守。如果在履行过程中发生争议,应本着友好协商的原则予以解决,如果对合同有关条款的理解发生争议,应根据合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则,确定该条款的真实意思;
7.2凡有关本合同或执行本合同时发生的争议由双方协商解决,协商不成时任何一方均有权诉至法院,无论哪一方起诉,均由工程所在地法院管辖。
8、其它约定:
8.1甲方任何员工的言论和书面文件在经甲方书面确认之前均不代表甲方;甲方的任何书面文件均需加盖甲方公章方为甲方有效,但甲方代表就其职权范围内的事项签字对甲方有效;
8.2本合同一式贰份,双方各执壹份,均具有同等法律效力。
甲方:华润雪花啤酒(福建)有限公司(盖章)
____年___月___日
乙方:江苏三里港高空建筑防腐有限公司(盖章)
____年___月___日
拆除协议书11
拆迁人(责任单位)_________
因工程项目建设需要,将在范围进行房屋拆迁。根据《城市房屋拆迁管理条例》及有关规定,为了更好地完成工作目标,提高拆迁管理水平,特制定房屋拆除工程安全施工、环境卫生、防尘措施责任条款。
一、实施拆房施工的单位,必须具有相应的施工资质证书。
二、拆迁人应与有关部门联系后,做好影响拆房工程安全的各种管线(如水、电、煤气等)的切除、移位工作(拆房防尘洒水设备除外)。房屋拆除施工中如发现文物、爆炸物及情况不明的电缆、管道时,应停止施工并采取必要的应急措施,及时向有关职能部门报告,经处理后方可恢复施工。
三、拆迁人应做好拆房工地的环境卫生工作,及时清除拆房工地的垃圾。在房屋拆除施工时,应先围后拆或边拆边围,砌筑好围墙,因施工需要难以砌筑固定围墙的,应设置遮挡围护。
四、拆房工地应设置明显的`安全警示牌,划定危险区域,设置夜间作业警示灯光,有危及和影响临近居民和行人安全的,应设置坚固的防护网和安全保护装置。
五、拆房工地应设安全卫生监督员,施工人员进入拆房工地必须戴好安全帽、穿劳动防护鞋,正确使用安全装备。
六、拆房施工应根据房屋结构,采取从上往下分层拆除,不得立体交叉拆除作业;框架结构的房屋确需连体倾覆拆除的,距相邻建筑物、构筑物和人行通道必须达到被拆除建筑物高度的1、5倍以上。
七、拆房施工不得擅自占道、占用绿地,阻碍交通,工地内严禁焚烧垃圾和各种废弃物,拆卸下的各种材料应堆放整齐,及时清理。
八、拆除二层以上的房屋,按房屋的层高进行防尘围护,防止拆除房屋产生较大粉尘的应及时洒水降尘,建筑垃圾和房屋旧料、废弃物应设置垂直运输设备或流放槽倾倒,拆除物不得随意从高处往下抛,以保护环境卫生和空气的清洁度。
九、遇有风力在六级以上、大雾、雷暴雨、冰雪等恶劣气候影响施工安全时,禁止拆房作业。
十、拆房工地如发生安全事故隐患,应立即排除险情;发生人身伤亡事故,应立即停止拆房施工,及时组织抢救,并立即向市、区拆迁管理部门和当地政府、劳动安全等部门报告。
十一、对拆迁人未能达到本责任书要求的,由市房屋拆迁主管部门向拆迁人发出“整改通知书”限期整改,并根据具体情况进行通报批评和采取行政及经济处罚。
责任单位(公章)___________
法定代表人:_________
______年_____月_____日
拆除协议书12
发包方(甲方):____________
承包方(乙方):____________
甲方将自有房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运,根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规,为明确双方的权利和义务,经共同协商,一致同意签订本协议。
第一条、施工内容及工程量
1、施工内容:____________;
2、拆除标准:____________;
3、拆除注意事项:____________。
第二条、工程价款及结算方式
1、工程价款:甲乙双方商定此次拆除项目总金额为______元。
2、结算方式:自签订协议开工日到拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平,一次性付清工程款。
第三条、施工日期
1、本协议工程定于______年______月______日开工,于______年______月______日竣工,总历时_______天。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
第四条、甲方的权利与义务
1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方指定为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。
第五条、乙方的权利与义务
1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施。
2、积极配合甲方的工作。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:控制噪声,避免不安全因素发生。
5、负责机械及人员的安全,加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险,对因管理不善所发生的'任何安全责任事故,责任由乙方承担,。
6、服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。
第六条、不可抗力
1、不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行协议义务时,履行协议的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同,但拆除费不会因此而改变。
3、不可抗力发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本协议时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行协议的理由。在取得对方认可后,本协议可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第七条、违约责任
甲、乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括协议履行后可以获得的利益,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
甲方:____________乙方:____________
________年____月____日________年____月____日
拆除协议书13
甲方:
乙方:
为加强房屋拆除安全施工管理,认真落实"安全第一、预防为主"的安全生产工作方针,杜绝重大事故发生,维护人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规政策,甲方委托乙方对____________房屋进行拆除,经双方协商,签订本房屋拆除安全施工责任书。
一、乙方责任
1、乙方认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法规政策。
2、乙方应当健全安全生产制度,建立由法定代表人为第一责任人的责任体系,完善紧急救援措施,保证安全施工,做到"组织有保证,任务有要求,工作有检查,预防有措施"。
3、明确房屋拆除安全生产职责,与项目负责人签订安全、文明施工责任书。
4、施工现场周边设立围护设施和警示标志,并配备符合规范的消防设施,保持完好的备用状态,按照施工总平面图布置临时设施、机具设备、堆放建筑材料,保证出入口及场内通畅、整洁。
5、拆除旧房前,应先截断电源、关闭天然气,拆除楼房应当搭设防护架、设立防护网,施工人员应当按规定佩戴安全帽、挂设保险绳,应有效的控制施工过程中的扬尘、噪声和震动,按有关规定运输建筑材料、处置建筑渣土和各种废物。
6、乙方在房屋拆除施工时不得有下列行为:高空抛撒废料;将有毒有害废物作土方回填;泥浆水未经处理直接排入城市排水设施或河道;无符合规定装置而在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒有害烟尘和气体的物质;在应拆除建筑物内办公、生活或非作业性滞留;其它应当禁止的行为。
7、积极配合相关部门的监督、检查和指导,对存在的问题,要制定整改措施、经费保障、完工日期等整改计划,及时采取有效措施,消除安全隐患,按规定的时间上交安全检查整改情况书面材料,并向甲方报送整改情况。
8、加强施工现场管理,完善各种安全防护设施。若发生安全事故,要立即组织力量进行救援,最大限度杜绝人员伤亡,及时上报事故情况,不得拖延或瞒报事故。安全事故发生后,要保护好现场,积极配合相关部门做好调查取证工作,按照责任及相关规定做好善后处理工作,消除安全隐患。
二、甲方责任
1、及时传达和通报相关职能部门关于安全生产工作的重要指示和要求,督促乙方安全施工工作的'落实。
2、对违反安全生产操作规范的,及时报相关职能部门进行查处。
3、如发生安全事故,除及时报警外,务必在第一时间内向相关职能部门报告,不得拖延或瞒报事故。同时保护好现场,维护秩序,组织力量配合相关部门做好处置工作。
三、为确保房屋拆除施工的安全顺利进行,乙方向甲方交纳安全生产保证金元。当安全事故发生时,甲方负责督促乙方及时处理。如乙方未及时处理的,甲方可自行处置,其所需经费从安全生产保证金中扣除,不足部分,甲方可通过其它合法途径向乙方追偿。房屋拆除施工完毕,没有发生安全事故,甲方应退还乙方安全生产保证金。
四、其它约定:
五、本责任书一式三份,甲方存一份,乙方存一份,交房屋拆除安全施工管理部门备案一份。
甲方:
乙方:
日期:
拆除协议书14
发包方(甲方):
联系地址:
代表人:
电话(传真):
邮政编码:
承包方(乙方):
联系地址:
代表人:
电话(传真):
邮政编码:
鉴于:
甲乙双方就甲方所属的_______建筑物拆除工程承包一事,依照相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,签订合同条款如下:
第1条、拆除工程基本情况及要求
1、项目座落:
2、砖混结构房屋建筑面积大约_____㎡;砖木结构房屋建筑面积大约_____㎡,土木结构房屋建筑面积大约_____㎡,简易搭架面积大约_____㎡;
3、乙方拆除的时限为20______年元月20日前;
4、乙方对本工程的拆除期间为_____年___月___日至_____年___月___日,拆除后应将所拆除的`物料全部运走,将土地平整清楚,按约定时间交由甲方。
第2条、拆除工程承包费交纳
乙方交纳的拆除工程承包费为______元,于本合同签订当日一次性缴清,甲方收到乙方交付的拆除工程承包费时,应出具正式票据交乙方收执。
第3条、拆除工程履约保证金
乙方应在本合同签定当日即向甲方交纳拆除工程履约保证金人民币壹万元整;在约定的时间内拆除完成,该履约保证金如数退还;若拆除超过时限,每拖延一天罚款人民币伍佰元;拆除超过______天取消保证金。
第4条、特别约定
1、乙方在进行拆除时应按安全规范进行作业,其工人的安全保护措施等要到位;乙方对工程拆除的安全责任负全责。
2、甲方应免费提供拆除现场用电电源、用水水源给乙方使用;乙方应自行连接;乙方用电要注意安全,要节约用水;若乙方不安全用电、不节约用水,甲方有权停止供给,其责任乙方承担。
第5条、其他事项
1、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
2、本合同经甲、乙双方代表人签章后即时生效。
3、本合同一式叁份,甲、乙双方各持壹份,华安县公共资源交易中心存档用壹份。
甲方:(盖章)_____ 乙方:(盖章)_____
法定代表人:(签字)_____ 法定代表人:(签字)_____
_____年_____月_____日签约
拆除协议书15
甲方:
乙方:
现有xx市xx镇,xx村,xx区x巷x号房,由甲方承包给乙方拆除,为保证此房屋的拆除工作顺利完成,和甲、乙双方的利益不受损失,经甲、乙双方协商、特定以下条款:
一、拆除范围:东莞市、中堂镇、下芦村中南区十巷1号房的`土建部份和基础,拆下的水泥块与砖渣需运走一部份。
二、材料所归:本工程的钢筋和废铁归乙方所有,砖块由甲方向乙方购买,价格为每块两角钱。
三、拆除费用:甲方补给乙方拆除人工壹仟陆佰圆整(1600元)。
四、安全责任:所有安全责任由乙方承担。
五、付款方式:工地完工后,甲方当场把补助的人工费和红砖钱一次性付清。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,共同遵守,经甲、乙双方签字后合同生效。
甲方签名:
乙方签名:
年 月 日
【拆除协议书】相关文章:
拆除房屋协议书02-05
拆除安全协议书01-02
拆除房屋协议书02-10
拆除安全协议书06-04
2023拆除协议书01-10
厂房拆除协议书03-09
拆除房屋的协议书11-04
拆除协议书(15篇)02-26
拆除协议书15篇02-20
钢结构拆除协议书03-17