垫资协议书【热】
在现实社会中,人们运用到协议的场合不断增多,协议具有法律效力,确立某种法律关系。拟起协议来就毫无头绪?下面是小编精心整理的垫资协议书,欢迎大家分享。
垫资协议书1
天津市********有限公司代
***********销售公司垫资协议
甲方(出资人):**********商贸有限公司
乙方(借款人):****************销售公司
经双方友好协商,达成以下协议:
一:乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币 **** 万元整,只用于支付****广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。
二:乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三:代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的'0.5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四:乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。
五:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方签章: 乙方(代表)签章:
年 月 日 年 月 日
垫资协议书2
甲方:
乙方:
为了维护双方当事人的合法权益,根据相关法律法规的规定,双方给当事人协商就乙方租赁甲方土地相关事宜达成一致,签订本合同。
一、租赁土地位臵、面积、用途
甲方将位于出租给乙方作为经营使用,占地面积为____亩。
二、租赁期限
租赁期自____年____月____日至____年____月____日止,共____年。
三、租金计算标准及交付方法
1、租金计算标准:____元/每亩,在合同期内甲方不得再提出增加租金的要求。
2、租金交付方法:
四、甲方的权利和义务
1、对乙方租赁的`土地拥有权。
2、对乙方的经营情况有监督检查权。
3、保护乙方的正常生产经营活动,维护乙方的合法权益。
五、乙方的权利和义务
1、对租赁土地享有使用权、收益权。
2、对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租。
3、租赁期内发生的债权债务,均由乙方承担。
六、违约责任
双方当事人任何一方违反本合同规定条款,则视为违约,甲方违约,必须赔偿违约给乙方造成的一切经济损失。
七、特殊规定
如遇不可抗拒的自然灾害,造成重大损失,由双方协商解决相关事宜,租赁期内如遇国家征用或征收土地,土地补偿款归甲方所有,地上物补偿及经营损失补偿等归乙方所有。
八、合同变更、解除及纠纷的解决办法
双方当事人可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进行变更和解除,发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成的,任何一方可直接向人民法院起诉。
九、本合同自双方签字后生效。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
出租方(甲方):
承租方(乙方):
签订日期:
垫资协议书3
甲方:____
乙方:____
经甲、乙双方自愿协商,同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。
一、垫资金建修的方式:____垫资叁拾伍万元。只限垫支壹年内还伍拾万元。其中壹拾伍万元作为资金利息,房子卖了后,连头带利还清,如超过时间,利息加翻还息。
二、所有建房开支一律由甲方自己负责。
三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。
四、建修由乙方建修,工资每平方米玖拾元,打橡胶板,工资由甲方负责。
五、甲、乙双方达成协议后,在建修施工过程中必须保持正常施工,任何一方不能找任何借口争吵和阻碍,否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。
六、此协议书面壹式两份,甲、乙双方各执壹份,空口无凭,以此为证,长期有效。
协议人:____
证人:____
垫资协议书4
甲方:
签约地点:
乙方: 签约日期: 年 月 日
为明确甲、乙双方权利义务,根据双方实际需要和《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,经双方友好协商:甲方同意使用乙方提供的华新水泥,同意乙方为所提供的水泥进行垫资。签订如下合同,以资双方信守执行。
一、品名、品种及强度等级、数量及垫资情况如下:
1、乙方垫资品牌为XXXX水泥,品种为32.5散装、42.5散装,数量以甲方实际需要为准。
2、甲方所需水泥提货数量需提前2日 告知乙方,数量特别大时需提前5日 告知乙方,以便乙方与供应厂商协调发货和筹备资金。
3、乙方为甲方进行垫资,垫资方式按水泥厂出厂价加运费方式合计价格计算 每吨收取20元 作为垫资利润。
4、甲方同意在乙方垫资期间所有运输事宜由乙方负责,从华新水泥景洪工厂至搅拌站的运费为不含发票50 元∕吨。如需发票甲乙双方另行协商,协商情况为以运输合同约定为准 。
5、垫资结算方式为月结,即当月合计垫资金额于次月20 日前一次性付清款项。
二、计量验收及合理损耗规定:
1、包装水泥以合同约定交货地点实际交货包数为准,包装袋重按国家标准执行。甲方对数量有异议的,应在收货时提出,乙方应立即复核,若确属乙方原因应予以更换。
2、散装水泥以乙方供货厂商出厂磅单数船运计量单数量为准,合理磅差率 为3 ‰,合理磅差率内的负误差由甲方承担。甲方对数量有异议的应在收货时提出,由甲乙双方会同国家计量检测部门对乙方供货厂商计量设施进行检测,若确属乙方原因,以检测结果为依据计算。若甲方未在收货当时提出异议的,视为甲方对该批次交货量无异议。
甲方指定收货人验收的,收货人签字验收或加盖指定的收货印章均视为甲方有效确认,指定收货人对数量有异议的,亦应在收货时提出,否则,视为甲方对该批次交货量无异议。
三、发票的出具及货款的支付:
1、每月5 日前,由双方对上月水泥提货 所发生的供货数量和金额进行汇总,并进行确认结算与票据交接。实际提货数量以供货厂商出具的提货数量和磅单为准。
2、甲方提货所发生的水泥款发票由水泥厂提供给甲方,所发生的物流费用发票由承运单位提供给甲方,因乙方垫资发生的利润价差发票由双方另行明确的运输合同处理和解决。
3、甲方应在次月20日前 一次性向乙方支付所发生的货款及垫资利润,否则甲方有权停止供货,并追究相应的违约责任。
四、质量要求、验收方法及解决质量异议的'方法:
1、质量要求:乙方所供通用硅酸盐水泥执行GB175-20xx标准。
2、特殊质量要求:
3、验收方法:以□乙方 ■乙方供货厂商 同编号出厂产品检验报告验收,并委托□乙方 ■乙方供货厂商 抽样。
4、提出异议期限:如甲方对质量有异议,应在收货后四十日内向乙方提出书面异议,否则视为甲方对乙方所供产品质量无异议。
5、解决质量异议的方法:
出现质量异议时将封存样送双方共同认可的省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行裁决,由此所发生的一切费用由败诉方承担。
五、违约责任:
1、若乙方所供产品质量经按第四条约定方式检验未达到质量要求,乙方愿承担因产品质量给甲方造成的经济损失。
2、若甲方未能按合同约定时间提报书面产品需求计划和或变更计划,给乙方造成的经济损失由甲方承担,甲方因此造成损失自行承担。
3、甲方未能按本合同规定的付款期限付清全部应付款项,乙方有权解除合同,由此造成的一切损失由甲方承担。同时,甲方除应立即偿清所欠款项外,每延迟付款一日,则每日应向乙方支付延迟部分总价款的3% 作为违约金,2个月内偿清所有垫资款及违约金。(注:如2个月内未能付清所有垫资款及违约金,需要以厂房做为抵押还清所欠债务。)
六、解决纠纷的方式:
协商解决,协商不成时任何一方可向乙方住所地人民法院提请诉讼。
七、其他约定:
1、本合同自双方签字(甲方为自然人时)盖章(甲方为法人和或经济组织)之日起生效,有效期至年月日止。
2、本合同一式2 份,甲、乙双方各执1 份。
甲方(签章): 乙方(签章):
代 表: 代 表:
地址: 地址:
垫资协议书5
甲方(垫资方):____________________
住所:______________________________
联系方式(手机):
乙方(借资方):____________________
住所:_____________________________
联系方式(手机):
甲乙双方在平等自愿的基础上,经双方友好协商,达成如下协议:
第一条:借资用途
乙方与__有限公司签订有买卖合同,乙方购买__有限公司麸皮。由于乙方购买的麸皮数量较大,现乙方委托甲方对其购买的麸皮款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与__有限公司签订的麸皮买卖合同的购买麸皮用,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项。
第二条:垫资期限
甲方为乙方垫资的期限为:自___年___月___日到____年__月___日。
第三条:垫资形式
甲方直接为乙方与__有限公司之间的麸皮买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买麸皮数量20元/吨的提成给予甲方。
第四条:还款期限与还款方式
乙方还款期限为:乙方应于
乙方还款方式为:乙方应于
第五条:双方责任义务
(一)甲方的主要权利和义务
(1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:
(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件资料:
(二)乙方主要权利和义务
(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:
(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:
(4)乙方应按照协议约定的'期限归还全部垫资款及给予甲方所购买麸皮每吨20元的垫资提成。
第六条违约责任
1、甲方违约则__________________________________________
2、乙方如逾期则每天按垫资额的____%交纳违约金。逾期不得超过____天。
第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉。
本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方(签字、盖章):
签订日期:_年_月_日
乙方(签字、盖章):
签订日期:_年_月_日
垫资协议书6
垫资方:___________
借资方:__________
保证方:__________
借资方为购买坐于房产,向垫资方申请借款,并同意办理公证委托全权委托我公司代理过户等手续的办理,并请作为保证人,经三方(或双方)协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条借资用途:__________
第二条借资金额:__________
第三条借资费用:__________
第四条借资发放形式:__________
第五条借款期限:
第六条还款资金来源及还款方式
1、还款资金来源:
2、还款方式:
第七条如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人有不可撤销的'连带还款责任。
第八条本次房产交易有关手续借资方必须委托垫资方全权代理(公证处办理委托公证)。
第九条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,可向济南市仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜,须经合同各方当事人共同协商,做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份,贷款方、借款方、保证方各执一份,具有同等效力。
垫资方:(公章)__________借资方:__________保证方:__________
地址:__________地址:__________地址:__________
电话号码:__________电话号码:__________电话号码:__________
垫资协议书7
甲方(垫资方):____________________
住所:____________________________
身份证号码:______________________
联系方式(手机):__________________
银行账户:________________________
乙方(借资方):____________________
住所:____________________________
身份证号码:______________________
联系方式(手机):__________________
甲乙双方在平等自愿的基础上,经双方友好协商,达成如下协议:
第一条:借资用途
乙方与__________有限公司签订有买卖合同,乙方购买____________有限公司______。由于乙方购买的______数量较大,现乙方委托甲方对其购买的_______款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与________有限公司签订的______买卖合同的'购买________用,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项。
第二条:垫资期限
甲方为乙方垫资的期限为:自______年______月______日到______年______月______日。
第三条:垫资形式
甲方直接为乙方与_________有限公司之间的_______买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买_____数量____元/___的提成给予甲方。
第四条:还款期限与还款方式
乙方还款期限为:乙方应于_______________________________
乙方还款方式为:乙方应于________________________________
第五条:双方责任义务
(一)甲方的主要权利和义务
(1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:
(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件资料:公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件以及此次垫资产生的重要单据文件: _____________________。
(二)乙方主要权利和义务
(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:
(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:
甲方:
乙方:
日期:
垫资协议书8
编号:______________________
甲方:______________________
乙方(借款人):______________
身份证号:__________________
鉴于乙方拟向银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人汽车消费贷款,由于客观原因,乙方客户需提前提车,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)__________________元整(小写:__________________RMB)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名:__________________;
账号:__________________;
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:
户名:__________________;
账号:__________________;
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天。否则,经甲方同意,可适当延期,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的‰(千分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)____________元整(小写:__________________RMB)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
2.2乙方所能申请的'贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的,不视为甲方未履行本协议所约定义务,甲方对此不承担违约责任。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的,乙方愿意接受郑州市区法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向郑州市区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)
4.2下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:
①委托融资申请表;
②债务声明书;
③划款委托书;
④借款借据;
⑤____________;
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的,各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字并按指模,甲方盖章之日起生效。
甲方:__________________
乙方签名(指印):________
身份证号码:____________
住址:__________________
电话:__________________
签订日期:______________
垫资协议书9
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。
四、进场时间: 定于年 月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。 十一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的'关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防
盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
年 月 日 年 月 日
垫资协议书10
甲方:
乙方:
经双方友好协商,达成以下协议:
一:乙方因资金周转需要,特要求甲方为公司代垫资人民币,只用于,专款专用,不得作为其它用途使用,协议到期后,由乙方负责归还垫资款,项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。
二:乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管,以及此次垫资产生的重要单据文件:,完全由甲方掌控此垫资款。
三:代垫资期限为年月日至年月日止,垫资完毕后,此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的.帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四:乙方郑重声明,此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和。
五:垫资收益:甲乙双方约定,此次垫资享有垫资项目分成,分成金额:固定收益,金额为:¥.00元,计壹万陆仟元人民币整(此收益为双方约定固定收益,甲方不承担项目收益变动及亏损风险)。
六:乙方故意隐瞒债务事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条,将乙方移交公安机关处理,依法追究乙方刑事责任。
七:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方指定人民法院提起诉讼。
八:本协议一式贰份ニ方各执一份自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜ニ方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
___年___月___日
垫资协议书11
甲方:(借款人):身份证号:
乙方:(借款人):身份证号:
鉴于乙方拟向______银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人房产抵押贷款,由于客观原因,乙方客户需提前用款,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写:RMB ______)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名:______;账号:______;
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:
户名:______;账号:______;
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天,垫资期间甲方收取乙方垫资金额的______ %手续费和垫资金额的______%的月利息。经甲方同意,可延期一个月,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的‰(仟分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写:RMB______)的个人房屋贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;
3.2乙方向甲方提供位于______市______(房产证号:______房______字第______号)的房产作为本次垫资的抵押物(甲方在抵押期间保管本房所有手续,可以作为乙方违约后的`起诉证据)。如乙方在本次贷款银行放款一个月后乙方不履行还款义务,甲方有权将本房产在通知乙方的情况下,委托拍卖行进行公开拍卖,乙方必须无条件配合甲方办理拍卖及后续过户手续,拍卖房产所得款项由甲方扣除应得费用(垫资款______元、手续费元、利息______元、及后续延迟金______元、及其它______费,包含律师费、诉讼费、执行费、误工费等)后,剩余钱款归乙方所有。
3.3乙方愿意接受______市区人民法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向______市区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)
4.2下列第______项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:
①委托融资申请表;②债务声明书;③抵押房屋所需资料;④借款借据;⑤ ______;
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应优先协商解决,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲乙双方签字并按指印之日起生效。
甲方:
身份证号码:
电话:
地址:
乙方签名(指印):
身份证号码:
电话:
地址:
见证人:身份证号码:电话:
签订日期:______年______月______日
垫资协议书12
甲方(发包方):
地址:
法定代表人:
身份证号:
联系电话:
乙方(承包方):
地址:
身份证号:
联系电话:
甲、乙双方为有效开展生产经营,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动管理法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,特订立本合同。
第一条合作事项。
甲方以自己的采石场、乙方投入资金就土石方开采进行合作经营。
第二条拟参与合作经营的采石场概况。
(一)名称:;
(二)地址:;
(三)经济性质:;
(四)法定代表人:;
(五)年生产能力:;
(六)采矿许可证号:;
(七)爆破许可证号:;
(八)生产情况(或建设情况):第三条承包期限。
本合同约定的承包经营期限为年。即从__年__月__日起,至__年__月__日止。期限届满需要继续承包的,双方另行协商,乙方在同等条件下有优先承包权。
第四条承包方式。
(一)甲方将自己拥有的采石场发包给乙方,甲方提供机械设备、场地、工人住宿、水、电流通,乙方负责技术、生产及加工。甲方负责销售,乙方要接受甲方的安全监督检查管理。
(二)承包经营期间,甲、乙双方自主经营、自负盈亏、独立核算承包经营费用各自承担。
第五条承包单价和支付方式。
(一)承包工程单价。
1、土石方承包生产单价人民币/立方,此承包单价以石灰石硬度为准,当土石硬度高于石灰石,单价另算。
2、大理石承包单价:乙方以生产加工大理石毛石的单价为0.5—1.0米长条石人民币/立方起,长条石每往上递增10厘米单价递增人民币10.00(壹拾元)元;长条石为1.5—2米单价为人民币/立方起,长条石每往上递增10厘米单价递增人民币20.00(贰拾元)元;2米长的长条石单价人民币500.00元(伍佰元整)/立方(开采条石设备甲方投入)的单价标准(该单价标准包括机器设备维修费、人工费、水电费、生产管理费、炸药费、乙方投入的生产成本)。
3、付款结算方式:甲乙双方每月二十八日至三十一日核计工程量为准(工程量按乙方当月生产石方数为准);甲方在下月10日前及时支付乙方所得工程款,该工程款甲方以银行现金转账方式打到乙方指定账号。
(二)保证金及支付标准和反还模式。
1、保证金为人,其中土石方场地为人民。
币,生产大理石场地人民币。
2、合同签定后工人进场,乙方先交拾万元的信誉金给甲方,进场正常施工。甲方满足每天(小时一班)生产量土方达到立方,大理石条石达到立方以上,乙方补足人民__币元(壹佰万元整)保证金,如生产量达不到,乙方不向甲方支付保证金,进场信誉金甲方应在3日内返还乙方。
3、乙方支付的保证金,甲方应在乙方井场安全生产个月后,开始返还乙方保证金。保证金以每一期分期返还到乙方指定银行账户为止。
第六条甲方的权利与义务。
(一)甲方的权利。
2。甲方有权对乙方在生产经营期间的安全管理情况进行监督检查。
(二)甲方的义务。
1、甲方有义务及时支付乙方按月所得的工程款项,不得已任何理由拖欠乙方工程款项。
2、工程项目管理、工程结算、征地补偿、外部协调、进场道路,均由甲方负责承担。
3、甲方负责提供油箱或油罐,甲方向乙方先行垫资采购油料,价格按市场价格的单价为准。此费用由乙方承担,并在乙方进度工程进度款中扣除。
4、乙方爆破作业用电和伙工用品由甲方提供先行垫资采购,此费用由乙方承担并在乙方进度工程进度款中扣除。
5、甲方发包的采石场相关的证照、手续必须齐备,并且不存在法律瑕疵;如乙方进场后,因甲方证照原因,造成乙方不能按时生产或减产损失的,甲方照价赔偿乙方损失。
6、除安全监督检查外,甲方不得以任何形式干涉乙方的承包经营权;
7、甲方负责采石场当地政府、村委会及村民的协调、调解工作,发生问题甲方应及时在3日内调解好矛盾,如3日内不能调解好矛盾的,甲方应该承当乙方人员的误工及相关损失。
第七条乙方的权利与义务。
(一)乙方的权利。
1、在承包期间,乙方根据本合同的约定享有自主、独立的`承包生产权;
2、乙方有权自己组织用工人员从事承包生产;
3、乙方有权根据本合同规定取得承包生产收入。
(二)乙方的义务。
1、乙方对砂石的开采应根据开采方案合理进行;
3、严格按照本合同的约定;
(二)在本合同履行过程中,如遇国家政策发生重大变化,或者发生不可抗力致合同目的不能实现时,可以变更或解除合同。
第九条违约责任。
(一)1、合同生效后,甲、乙双方应严格履行合同,否则,应当承担违约责任;以保证金的基准,加倍赔付责任。的,除赔偿双倍保证金外,还要照价赔偿乙方在场地投入购买生产机械设备和召凭人员等费用。
(二)任何一方违约,守约方可以解除合同,造成损失的,还可要求赔偿。
第十条场地问题。
(一)甲方平场地平完交予乙方。
(二)乙方自行平场地,甲方负责平整场地所有费用。第十一条补充协议。
本合同未尽事宜,甲、乙双方可以签订补充协议确定。
第十二条争议解决方式。
在履行本合同过程中发生纠纷,甲乙双方应尽量协商解决。协商解决不成的,任何一方均可向人民法院起诉。
第十三条合同的生效本合同一式贰份,甲乙双方签字盖章后生效。对于生效合同,双方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(签字):
董事长(签字):
代理人(签字):
签订时间:
垫资协议书13
协议有效期:自____年__月__日至____年__月__日
甲方:(借款人)
身份证号码:__________________
联系方式:__________________
地址:__________________
乙方:(出资人)
身份证号码:__________________
联系方式:__________________
地址:__________________
鉴于:
甲方因_____需要资金,无法在短时间内筹措到全部资金,向乙方申请垫资支持,乙方同意出资___元用于本次项目,双方达成以下协议:
一、本协议所约定的资金用于_____项目的支持,若因甲方违约导致项目无法完成,甲方应当向乙方支付全部本金及利息。
二、本协议所借资金使用期限为__天,自本协议签署之日起计算,若因特殊原因无法按时归还,甲方需另行与乙方协商。
三、甲方应按期向乙方支付所借资金及利息。本协议约定的年利率为__%,利息计算方式为___。
四、甲方应当妥善保管可能涉及到乙方利益的重要资产及有价证券等,对其提供保管,不得转让、抵押或以其他方式处置。
五、本协议签署后,甲方应立即按照协议约定的时间及金额向乙方支付首期利息及所借资金的部分贷款,以示诚信。
六、甲方应在本协议效力期内不得以私人借贷、非法途径或其他方式向任何其他人或单位借取资金,否则视为违约并承担相应法律责任。
七、本协议一旦签署即生效,并不可撤销,双方应当严格遵守协议约定的'所有内容。
八、本协议的任何争议均应当首先通过友好协商解决,协商不成的可以向有管辖权的人民法院起诉解决。
九、甲方向乙方支付房产抵押款人民币____元,押每平方金额___元,押银行地址:__________________。
十、本协议自签署之日起生效,至经过双方协商同意解除为止。
甲方签字: 身份证号码:____________________
联系方式:____________________
地址:____________________
乙方签字: 身份证号码:____________________
联系方式:____________________
地址:____________________
___年___月___日
___年___月___日
垫资协议书14
垫资服务协议书
编号: 甲方:
乙方(借款人): 身份证号:
鉴于乙方拟向支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人房产抵押贷款,由于客观原因,乙方客户需提前用款, 乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写) 拾万佰元整(小写:RMB方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名: ;
账号: ;
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:
户名: ;
账号: ;
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过 天,按垫资金额的 %收取利息。经甲方同意,可适当延期,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的 ‰(千分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1 拾 元整(小写:RMB )的个人房屋贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
2.2 乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银行所审批的
贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的',不视为甲方未履行本协议所约定义务,甲方对此不承担违约责任。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的,乙方愿意接受济南市强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向济南市 区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)
4.2下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力: ①委托融资申请表;②债务声明书;③划款委托书;④借款借据;⑤ ;
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的,各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字并按指模,甲方盖章之日起生效。
甲方:
乙方签名(指印): 身份证号码:
住址: 电话:
签订日期:
垫资协议书15
垫 资 协 议
垫资方:
借资方:
保证方:
借资方为购买坐于 房产,向垫资方申请借款,
并同意办理公证委托全权委托我公司代理过户等手续的办理,并请 作为保证人,经三方(或双方)协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 借资用途:
第二条 借资金额:
第三条 借资费用:
第四条 借资发放形式:
第五条 借款期限:
第六条 还款资金来源及还款方式
1、还款资金来源:。
2、还款方式:。
第七条 如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过 天。保证人
有不可撤销的连带还款责任。
第八条 本次房产交易有关手续借资方必须委托垫资方全权代理(公证处办理委
托公证)。
第八条 本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的',可向济南市仲裁委员会申
请仲裁,或直接向人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜,须经合同各方当事人共同协商,做出补充规定。补充
规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份,贷款方、借款方、保证方各执一份,具有同等效力。
垫资方: (公章)
地址:
电话号码:
借资方:
地址:
电话号码:
保证方:
地址:
电话号码:
签约日期: 签约地点:
【垫资协议书】相关文章:
垫资协议书05-25
垫资合作协议书(精选10篇)07-18
个人垫资协议书范本(通用11篇)05-15
建设工程垫资合同范本05-06
入资合作协议书02-12
瑜伽垫的分类与选购09-19
入资合作协议书4篇02-27
爬行垫广告语05-10
爬行垫的品牌有哪些09-28
如何给宝宝选择爬行垫10-26