包工协议书(通用15篇)
随着社会一步步向前发展,需要使用协议的场合越来越多,签订协议可以保护当事人的合法权益。拟起协议来就毫无头绪?以下是小编整理的包工协议书,希望对大家有所帮助。
包工协议书 1
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规,甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则结合本工程实际,为确保此工程的安全、质量、进度按时完成位于宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂的住宅区楼工程,经甲、乙双方协商解决此工程承包人带机械设备、辅材、小型机具,包括所有工地上能移动的设备都属于该工程的乙方承担,现将分包达成协议如下:
一、工程名称:河源锁阳酒厂住宅区工程
二、工程地点:宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂住宅区。
三、承包内容:按照图纸范围内的全部人工费由乙方全部承担(除水、暖、电、消防之外),如在承包范围内没有未完成的项目,将其扣除工程款和必要的拖延罚款。
1、劳务承担:乙方对承包范围内的所有工程采取包工全额承包形式,在施工中保证质量,包文明施工,保证安全施工,包环境保护,包甲方对业主的承诺和业主对甲方的规定。包括:基础开挖时人工配合清土、找平,其中砂石垫层由甲方负责,乙方配合人工找平。木模支拆工程及堆放含支模用的铅丝、钉子、胶带。钢筋的制作及安装工程,砖砌体工程,砼工程,塔吊机件的提供、拆装、拉运等,临时彩钢板房及围墙的搭拆,施工用电一级箱以下的各项器材均有乙方承担,所属工地能搬运的设备器材均有乙方负责购买、拆装、转运。内外墙的抹灰、粉涮工程及室内外墙的墙面砖、地板砖、楼梯间的墙面砖、踏步砖均由乙方负责粘贴,不包括水、暖、电、消防项目,其余全部由乙方按图施工。
2、结算依据及承包总价:
根据国家现行的有关计算规划计算,结合图纸计算建筑面积:约__平方米面积,每平方米为__元。
3、工程质量:
(1)乙方必须严格按照图纸及规范,规定的技术要求组织施工,随时接受业主、监理、甲方代表等相关人员的检查检验。
(2)对本工程的质量要求达到合格标准。
(3)质量达不到标准,安全操作规程、工程进度、文明施工达不到要求标准时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为工程总造价的3%。
(4)本工程质量必须通业主、监理、设计部门、质价站、甲方验收和签字确认,紧密配合送检人员做好送检,试验料材、档案资料。报验工作,配合甲方做好施工过程中变更鉴证工作,配合甲方做好施工过程中变更鉴证手续。
(5)乙方在施工过程中,如达不到合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行反工,因此造成延误工期经济损失由乙方全额承担。
四、工程期限
1、工程竣工日期:__年__月__日
2、总工程期限:__月__日
五、工程的收取与支付承包价格:每平米__元
1、本工程在签订合同时乙方向甲方交纳__万元的施工责任保证金退还分四次进行,四层主体封顶退__万元,捌层封顶退__万元,主体全部封顶退__万元,工程达到竣工验收条件时退清全部乙方交给甲方的保证金。
2、付款方式:按照业主(建设单位)给施工总承包的建筑公司拨款,甲方同时也给乙方支付完成量的款项,劳务工资发放,乙方给甲方提供人工工资全部的劳务人员亲手签字和按手印并且加盖乙方劳务公司的公章。
六、工程保修
1、基础设施、房屋建设的地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限,屋面防水、卫生间防水和外墙面的防漏为五年。
2、供热(供冷)工程为两个采暖(供冷)期,电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年。
3、工程保证为总价3%,土建一年,其他按1、2项执行,保修期满后无质量问题一次性付清。
4、工程如需要维修,乙方在接到工程部通知2小时后赶到现场,如在工程部规定的时间内不进行维修,甲方另行安排施工维修,其费用直接从保修金扣除。
七、双方责任
(一)甲方责任
1、向乙方提供施工图纸及有关资料协助乙方办理水、电、源及通讯手续。
2、提供水准点与坐标控制点。
3、派驻工地代表3人,工资由甲方按月发放,负责整个工程的质量、安全、监督、技术资的审核协调,具体见明细表。
4、指导乙方填写各种工程技术资料及时传达公司的有关管理制度,提供与建设单位签订的施工俣同的复印件。
5、审批进度进度,办理现场鉴证组交经验收。
6、组织图纸会审和技术安全交低。
7、负责监督乙方施工过程中的质量,安全控制,工程资料的搜集,整编和工程验收。
8、负责与建设单位不要的联系协调。
9、负责建设单位支付款情况为乙方及时支(代)付工程款。
10、若乙方不能满足甲方对工程质量和进度的要求,不服从建设单位、监理、总包、甲方的管理,或因乙方其他原因造成协议无法得到正常执行,甲方告知乙方后七个工作日内未得到及时相应(乙方所留联系方式无法联系,又未告知甲方新的'联系方式,也视为未相应),则甲方有权与乙方解除协议,协议解除后甲乙双方三个月结算完成。
11、依据《生产安全条例》必须为从事危险作业人员办理人身意外伤害保险,由乙方出资办理高危作业人员的保除手续。
(二)乙方责任
1、按施工图纸、规范、规定、施工组织设计施工,确保工程质量并按期交工。
2、报送进度计划、统计报表,接受甲方的监督、检查和现场指导。
3、配合甲方做好上级主管部门的监督和检查工作。
4、乙方自行提供木板及周转材料,塔吊、搅拌机的安拆。
5、乙方根据本工程的实际情况配备足够的劳动力及管理人员、技术人员。
6、施工现场的管理、技术、质量检查、安全控制。
7、施工中所需要的钢筋机具、木工机具、砼浇筑的振动棒,本工程所用的模板、方木、钢管、扣件、安全网、钢丝、铁钉、手推车、架板。钢管、电焊机及小型机具由乙方承担(但不包括用于工程直接建设的原材料等,如垫块、钢丝网和网布等)。
8、工地现场的临时用电、用水由甲方负责引到工地现场,电引到二级配电箱内,从二级配电箱外由乙方负责,但工地使用的水电费均由甲方承担。
9、工地现场,场地硬化由乙方负责施工,甲方提供材料。
10、工地所使用的部分零星材料装卸由乙方完成,钢材、水泥、砖等主材料装卸均由甲方负责承担,乙方不得随意浪费材料,如有浪费,照价赔偿。
11、负责安全文明施工,加强安全管理措施,工完场清,并彻底杜绝工伤亡事故的发生,如有伤亡事故的发生,根据情况由乙方负全部责任。
12、乙方须向甲方工程部提供本工程项目人员名单,施工期间不得随意更换项目部管理人员,如需变更乙方必须提前一周书面形式上报甲方,并经甲方书面同意方可执行。否则,乙方没有违约一项(或一人)需支付违约金__元。
13、乙方必须具务充足的劳动力,在施工中能胜任相应的工程施工技术力量。并在建设单位资金不到位的情况下具有一定的资金垫付能力。(资金垫付不得超过两个月,否则乙方在征得甲方同意的同时停工,停工所造成的损失由甲方承担)。
14、乙方必须有必要的水、电、土建、钢结构等专业人员和相应的管理人员,特种工种(电工、焊工、起重工等),必须有国家颁发的上岗资质证,且要将上岗证存于项目部备案(与原件核对无误的复印件)。
15、乙方必须有足够的临电设备(配电箱、电缆等)施工机械、施工工具、安全防护用品,保证施工正常运行,且满足公司的有关管理要求,并承担所发生的费用。
16、在施工阶段乙方必须服从建设单位总工程期的要求,在具备施工条件的情况下,确保工程进度,确保施工条件影响,乙方应主动调整工序减少窝工,造成的停、窝工损失由乙方负责。
17、乙方应在施工过程中,负责自身施工人员的安全。现场应有安全监督员,严格按照国家安全法的要求施工。
18、乙方负责竣工后工程的维修、保修等工作。为此所发生的费用均由乙方承担,乙方应随叫随到,不论什么原因,未能按时到位的,甲方有权安排其他施工人员维修造成的所有费用从保修金中扣除。
19、因建设单位资金不到位,影响支付乙方工程款,乙方不得起诉甲方。乙方可协助甲方索要拖欠工程款,待建设单位支付后,优先支付乙方。施工中的资金调整由乙方负责,不能因资金问题影响施工进度,若甲方需乙方配合清欠工程款时,乙方应积极配合甲方采取必要措施。
20、施工中乙方必须无条件服从建设单位、监理单位、总包单位及甲方的管理,并与其搞好关系。若因工程进度、质量、安全、文明施工等问题造成建设单位、监理、总包投扩的,视其情节每次处以__-__万元罚款。
21、若乙方在工程施工中因发生安全、质量、拖欠农民工工资、野蛮施工等问题造成不良社会影响,而被新闻媒体日光曝光,经核实情况属实,则视情节罚款5-5万元。
22、乙方必须全面执行《劳动合同法》,因违反《劳动合同法》而造成的投诉经调查属实或农民工来公司闹事,造成公司名誉受损,除按《劳动合同法》规定处罚外,每次罚款__-__万元。
23、施工中所有使用的机械设备、工具、用具均由乙方自己解决,各种施工机具必须是国家合格产品。
24、乙方不得多领及浪费材料,否则超出实际量部分及因乙方原因造成返工所有材料均由乙方承担。非甲方供应的材料和设备由乙方自行采购,质量必须符合国家标准和建设单位要求。不得使用达不到国标的劣质次品。
25、乙方应积极的宣传甲方的企业文化。对外宣传及工地布置要以甲方规定的统一模式进行。所有资料均由甲方名称填报。
26、施工过程中,乙方每月25日前需向甲方提供当月完成形象进度报表。并参加甲方组织的生产会议,若因报表不及时或未征得甲方同意而没有参加生产会议的,每次处以__-__元的罚款。
27、工程竣工决算后,必须及时提供工程决算资料和财务决算资料各一份,否则不退还其保证金。
28、遇到自然灾害、突发事件等人力不可抗找的事件造成的人员及财产损失按国家有关规定执行。
29、安全、质量管理按《工程安全质量协议书》执行。
30、其他奖罚遵守甲方与建设单位签订合同的有关条款。
(三)违约责任:
1、由于甲方原因或非人为因素延误工期,工期顺延。因乙方原因不能按期交工,每日交付500-1000的逾期违约金。
2、施工中若质量要求达不到标准或不按图纸施工,乙方应无偿返工,并承担全部责任。
3、双方必须共同遵守本合同各自承担的条款,任何一方不得违反,若甲方违约所引起的责任及损失,由违约方承担。
4、如遇重大设计和未尽事宜,双方协调解决并另行补充合同与本合同一并使用。
5、本合同一式三份,财务保存一份,双方自签订之日起生效,在工程竣工验收并结清工程尾款后自动失效。
补充条款:
1、公司外派水、暖、电施工队必须无条件配合乙方工作,如工地通知处理问题,一小时不到岗位者进行处罚__-__元。如一小时后不到者视为违反管理条例规定,处罚__-__元(由施工队上报项目部,罚款扣返施工队)。
2、甲方派驻现场技术人员,不得干涉施工队正常施工,全权负责本工程的协调工作,不得“吃、拿、卡、要”施工队伍,一经发现扣除当月全部工资并公报批评,如屡教不改公司给予辞退并罚款__-__元。
3、甲方派驻工地人员要廉洁自律,团结协助,对违反现场施工的违法违规人员要严肃处理,批评教育为主,如不能按期整改可以处以__-__元的处罚。
4、借用甲方设备押金,按设备总价的50%汇保证金,工程结束后无损交回后,退回设备抵押保证金。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工协议书 2
甲方
乙方
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况,为确保工程质量、施工进度和安全目标的实现。甲乙双方在自愿平等互利的基础上,经协商一致签订本协议,以资双方共同遵守。
一、工程概况
本工程为个人别墅住宅楼,结构为条形基础剪力墙地下室、地上框架结构、顶层为坡屋面,结构较复杂。
二、承包方式及范围
承包方式为以下工作内容的人工费。基础、剪力墙、正负零以上框架及坡屋面的.钢筋加工、制作、安装,模板安装,混凝土浇筑。
三、双方确认单价: __元/m2。 面积: m2 。 本工程人工费总价 元
四、付款方式
基础完工付款总价的10% 。 地下室完工(到正负零)付款总价的30%。一层完工付款总价的10%。二层完工付款总价的10%。三层完工付款总价的__%。
五、质量安全
乙方按照设计图纸要求和有关规定进行施工。在施工过程中由甲方质检层层把关验收,合格后进行下一道工序施工。
乙方施工应严格遵守操作规程及安全技术措施,切实做到安全、文明施工,
六、双方责任与义务
甲方及时提供钢筋、模板、混凝土等建筑材料、加工机械、垂直运输机具和措施所需材料、机具。保证有足够的施工场地,以及处理好涉外邻里之间的关系。
乙方必须根据甲方的时间安排进行工作,必须指派不少于一名有经验的班组长管理现场,每道工序及时报验,层层把关,确保工程质量实现。
在施工过程中出现的安全事故__万元以下由乙方负责,__万元以上双方协商解决。
七、协议生效与终止
双方签字后生效,结清工程量款时终止。
其它未尽事宜双方协商并签订补充协议,与本协议具有同等效力。
甲方:
乙方:
20______年__月__日 20______年__月__日
包工协议书 3
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
经双方在本着平等互利的原则下,经双方协商就做新宅包工一事达成如下协议:
一、包工时间:从20____年农历正月18日开始拆旧房,大约正月底开始放线动工。
二、包工方式:包工不包料,每平方米__元,计算方式为山墙外边到外边,前后天沟水边沿乘以层数,屋面算一半,楼梯间另作计算。
三、付款方式:做平正负零支付__万元,一层上板付2万,二层上板2万,三层上板支付__万元,粉刷完毕支付__万元,验收后一次付清最后工程余款,如果欠钱停工不干。
四、甲方义务:施工期间甲方提供一切建筑材料,确保道路、水电畅通,不得停工等料,如有质量问题及时停工整改,完工后不得以质量问题及任何理由拒绝支付最后工程余款。
五、乙方义务:乙方在施工期间确保工程质量,工具自备,基础不向下开挖,平地面浇混凝土,房屋为空心墙,有柱圈梁上顶,前后天沟现浇,屋面不得超过1米开始留等,如果超过1米以上,高度每增加10历米屋面每平方米增加__元,装修有内外粉刷,二、三层所有墙地砖,一层只含厕所,厨房楼梯砖,其它都不在内,不含任何附属工程。如有其它双方另作协商。
六、乙方在施工期间必须加强安全意识,确保负起安全责任,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字有效。
甲方:
乙方:
见证人:
__年__月__日
包工协议书 4
发包方: (以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方需墙体隔断约 平方米,以包工包料形式承包给乙方施工,为明确双方责任和义务,依据《建筑法》、《合同法》的法律、法规,为互惠互利,诚实守信,特订如下协议:
一、工程名称: 原金色外滩大酒店 。
二、承包方式及工程价格:乙方货到工地,并负责安装价格,每平方米 元。
三、施工措施及工程做法:按图纸施工。
四、双方责任:乙方保证施工进度,凡是质量安全责任由乙方自行负责,甲方负责质量监督,并协助乙方工作。
五、付款方式:
六、甲方免费提供安装所需水、电、水泥。
七、本协议一式三份,甲方两份,乙方一份,签字盖章后生效,均具法律效力。
发包方: 承包方:
__年__月__日
包工协议书 5
总包单位:
(以下简称甲方)
分包单位:
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产管理条例》,本着公平、互利和诚信、等价、有偿的原则,为共同加强对工程建设的组织及管理工作,正确处理责任经济关系,分清职责,圆满地完成施工任务,经双方一致协商,特制定本合同条款,双方严格履行。
一、工程名称:
哈尔滨职业技术学院图书馆工程
二、工程地点:
哈平路217号
三、分包工程项目及名称:
安全技术要求:教育工人在哈尔滨职业技术学院内要遵守校区内的各项的规章制度。不准在校区内乱窜扰乱学生的学习生活等,治安问题由乙方负责。在校区内不准酒后作业。操作前应检查有无不安全因素后方可进行施工。
按定额结算,转账支付,按形象进度结算拨款(人工费包括管理人员工资、劳动保护、因患病或非因工伤、因工伤发生的一切费用)。
四、安全生产文明施工
1、总包单位对施工现场安全负总责,对现场的施工组织和安全生产统一管理和全面负责,监督检查分包单位的施工现场活动。
2、总包单位负责分包单位从业人员办理意外伤害保险费用。
3、分包单位要服从总包单位的安全生产管理,制定安全生产责任制度,遵守总包单位的相关规章制度和操作规程等,对不服从管理导致的生产安全事故由分包单位承担主要责任。
4、总包单位负责人对分包方的施工过程的安全生产、文明施工进行监控,对进入现场的作业人员进行施工安全技术交底。
5、分包方队伍进场后要经过总包方的安全教育培训。
6、分包方使用总包方的安全防护设施设备应办理交接验收记录,有义务保护现场的安全防护设施,发现问题及时报告。
7、总包方应向分包方提供合格的安全防护材料、设备、工具及生活设施,提供合格的机械设备、安全设施和防护用品。
8、分包单位要设置安全生产组织机构,设专职安全人员对生产安全进行负责,对施工现场进行监督检查,发现隐患及时整改,消除不安全因素。
9、总包单位与分包单位对分包合同的安全生产承担连带责任,对工程发生的安全责任以及违约责任承担民事责任,发生意见不一致时,可协商解决。
10、分包单位认真执行安全生产责任状的内容规定。
11、分包单位按文明施工标准进行施工,工完场清。
12、甲方给乙方提供施工现场配合人员,确保机械工、电工等特种作业人员配合工作,费用乙方负担。甲方对乙方提供的安全防护装置设施等设备工具和操作人员,由乙方验收后管理使用。
13、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
14、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度:
①分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;
②如果发生因工伤亡事故,分包方应在1小时内,以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导,向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,总包方为抢救提供必要的条件。
③分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包方承担;
④如果发生伤亡事故,由分包方负责承担造成安全事故的经济责任和法律责任;
15、分包方必须执行安全工作奖罚制度:分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚
16、分包方必须执行安全防范制度:
①分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责;
②分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的'危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;
③分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;
④施工现场内,分包方必须按总包方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;
⑤总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有总包方的书面同意;
⑥施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工;
⑦对不符合安全规定的,总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除
五、工材料及机具供应
1、甲方供应的安全防护器具和材料有合格证,乙方应按实际需要领取,超出部分乙方负担。
2、乙方直接采购用于安全生产的材料应有合格证,必须经甲方验收后方可使用。
3、甲方供给的起重设备、搅拌机、钢筋切断机、砂浆机、木工工具等和使用的一般的工具必须有合格证,安全装置齐全,经检验后方可使用。
4、乙方自备的其它工具应完好合格。
5、乙方借用甲方的工具用后即还,如果损坏或丢失,乙方赔偿损失费用。
六、消防保卫工作要求:
1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、哈市政府、哈航颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查,对总包方所签发的隐患整改通知,分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;
2、分包方须配备至少一名专(兼)职消防安全保卫管理人员,负责本单位的消防保卫工作;
3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其处罚。
七、乙方在施工前和施工中应负责事宜:
1、在未进入施工现场前,按国家、省市有关规定,向甲方交出跨省施工介绍信,乡政府以上介绍信,营业执照,施工资格证书,办理跨地区通知书及临时许可证,提出施工人员名册。
2、乙方组织的劳动力必须是年满18周岁的公民,适应施工生产的需要,且身体健康、技术较好、无劣迹。
3、教育施工人员遵纪守法,遵守甲方施工现场的操作规程、质量、文明施工等措施,爱护国家财产,服从管理,完成任务。
4、施工人员进入现场后不准任意增减调动,确因工程量增减或变更时,经甲乙双方协商后方可调动。乙方在施工中增减人员必须事先通知甲方,并及时填写增补人员名单。
八、争议的处理
当合约双方发生争议时,可以通过协商解决或申请哈尔滨市平房区劳动仲裁委员会仲裁,调解不成的可以向哈市人民法院起诉。
九、安全文明施工目标:
按施工建筑面积及总包单位确定的目标为准。
十、有效期
自__年__月__日生效
甲方
乙方
__年__月__日
包工协议书 6
甲方:
乙方:
为了规范合伙人的行为,保护合伙人的'合法利益,根据相关法律、法规规定,甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实守信的原则,签订本协议。具体内容如下:
一、经甲乙双方共同协商合伙承包位于临江市蚂蚁河乡电站对面,面积为1333公顷的林地。
四至:东至:__岗;南至:__公路;西至:__岗;北至:__岗。
二、1、甲方出资人民币__万元(大写__万元整)
2、乙方出资人民币__万元(大写:__万元整)
本合伙出资(现金)共计人民币__万元(大写:__万元整)。
三、未经甲乙双方同意,禁止任何一方以双方名义进行买卖,如获的利益归甲乙双方共同所有,经甲乙双方协商,卖出林地所得收益双方应平均分配,造成损失赔偿对方不少于__万元的赔款。
四、甲乙双方之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于双方利益为原则予以解决,如协商不成,可以向人民法院起诉。
五、本协议自协议签订之日起生效。
六、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方(签字):
乙方(签字):
__年__月__日
包工协议书 7
发包单位(以下简称甲方):
承包单位(以下简称乙方):
一、工程概况:
1、工程地址:天津市华苑产业区(环外)海泰南北大街15号要求内。
2、工程主要内容:厂房维护、设施维护和检修的施工工程。
二、工程项目期限:
自20____年1月1日起开工至20____年12月31日止。
三、协议内容:
根据国家《安全生产法》和天津市有关规程、规定,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全。经双方平等协商一致同意,在双方在签订工程合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。具体条款如下:
甲方的义务与权力:
1. 向乙方介绍承包项目作业环境,企业生产特点、工艺、危险源点、厂规厂法及各项安全制度,协助乙方做好安全教育。
2. 提供必要的安全作业条件,按规定程序开具动火、动土、动气、动水、临时用电和进入容器作业票。
3. 甲方要为乙方提供安全,可靠的一次电源设施。
4. 甲方安全巡检人员,在乙方作业现场发现违章行为和安全隐患,有权制止乙方并责令乙方停工整改。由此造成的'损失由乙方承担。
5. 检查乙方特种作业持证上岗情况,有权制止无证操作现象。
6. 根据厂规厂法中有关规定,对乙方违章行为进行经济处罚。
7. 合同执行完毕甲、乙双方确认无劳动安全纠纷,方可财务结算。
乙方的义务:
1. 乙方严格遵守甲方的厂规厂法、及各项安全管理制度,严格履行甲方特种作业工作票制度,按规定程序开具动火、动土、动气、动水、临时用电和进入容器作业票后方可作业,并指派专人负责现场监护。
2. 根据工程项目制定安全施工方案,并征求甲方意见。
3. 所带机具、设备要符合安全要求,安全附件齐全可靠,主动接受甲方检查验证。
4. 现场施工人员,应穿戴符合要求的防护用品,特种作业人员必须持证上岗。
5. 要坚持文明施工,危险作业区应设警示标志,要配备专职安全检查人员负责现场。
6. 乙方在施工作业中发生人身伤亡事故或造成甲方或第三方人员伤亡事故,均由乙方负责。如造成甲方或第三方的损失,乙方要承担赔偿责任。
以上协议于20____ 年1月 1日双方盖章后生效,双方必须共同遵守。
甲方单位(发包)
(公章)
甲方负责人签字:
年月
乙方单位(承包) (公章)
乙方负责人签字:
年月
包工协议书 8
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为了完成都安县职教中心实训综合楼的土建施工任务,甲方发包给乙方承建该项目的包工不包料施工工作。为了明确甲乙双方的工作责任和经济责任,经甲、乙双方达成协商后特订立如下合同条款:
一、工程概况:设计五层框架结构,施工期限为历时 天,自于 __年__月__日起计时。
二、根据建设单位的建设施工进度规定,甲方要求乙方于 __年__月__日前进场施工,按预计的时间完成该项目的主体施工任务。
三、施工队伍的组建:甲方要求乙方在组织施工队伍人员要挑选有土建工程各种知识的能工巧匠的人来参加该工程项目指导的技术工,能吃苦耐劳的普通工,乙方的班组长对该工程的设计图纸结构要全面熟悉和精通,甲方施工技术员要经常与乙方班组长进行图纸会审,要全面精通整栋楼房的各部位结构技术内容。
四、(1)按±0.000以上的主体施工,按各层房子的柱、梁、板以及各部位需用预埋件等的全部钢筋加工,不包括焊接。
(2)各部位的全部模板的制作与安装;各部位的`砼捣制,主体工程的柱、梁、板砼捣由甲方提供商品混凝土捣浇;各部位的全部砌砖。
(3)一楼地板的砼捣制,屋面板罩面抄平。
(4)并清理各层的落地灰与房间的杂物干净,最后拆模板、顶杆放下来运至三十米内堆放整齐,还要整修麻面与漏筋,直线变形的工作。
(5)按图纸说明部分及要求完成主体工作。
五、工程质量的要求:
班、组长与技术骨干:于人员要严格把好质量关,带头全班组人员做到不偷工减料,并对该工程的各项指标要全面精通,要服众监理工程师和甲方技术员、施工员的技术指导,经常与甲方监理、建设方进行图纸会审,掌握好施工程序,如在施工中不服从甲方技术人员、监理、建设方的施工员的指挥,误差超出规范要求和质量问题的后果由乙方负完全责任。
六、安全生产要求:
甲方要求乙方在施工期间要经常进行开展安全生产教育工作,督促和采取安全生产的防范措施,并且要求乙方的全体民工白天不能喝酒上班,不能穿拖鞋进场,所有的人员进场施工都要戴上安全帽,对于使用电器和使用各种施工机械要指定掌握有电与机械知识的人员才能允许操作。甲方要满足该项目的施工安全设施需要,并要定期定时进行安全生产检查活动。
七、工程施工的项目造价:
1、主体工程施工按各层建筑投影面积每平方米 元。
2、零工按 元/天计价。
以上工程包工造价,最后要按本合同的第四条与第五条所明确的施工程序完成量作为结算依据。主体造价包括组长管理费。
八、材料的合理使用:甲方为提供机械斗车及电锯铁铲等,乙方的民工人人都要自觉爱护财产及工具,杜绝各种故意浪费材料的行为,如发现有浪费或偷窃行为要照价赔偿,并以一倍以上的罚款。
九、机械设备与施工用具的使用和保管,甲方要求乙方在施工生产所使用的一切电器和各种机械及施工用具经常清检整修后才能继续使用,收工时要清洗各种用具的污泥干净,并且排列整齐和保管好,如发现随意丢失或故意搞坏的,要照价赔偿,并以一倍以上的罚款。
十、节约用水、电及柴火,甲方要求乙方要节约用水用电及柴火煮饭,浪费是一种不良行为,因此要特别注意引起重视。
十一、防火与讲究卫生:甲方要求乙方的全体民工要做好防火工作,不要随意带火种火苗在工地燃烧,以免火灾发生。并要求甲乙双方的全体人员要讲究卫生,不要随意到处拉大小便,使我们的工地成为文明工地而努力。
十二、工程进度款的拨付:甲方在资金有限的情况下都要保证施工队伍的生活费用开支,即按施工的进度与出勤工日每人每天预付生活费__—__元左右,基础至±0.000结算一次并付清工款,以后按每层结算一次,并按80%款项付给乙方,其余待主体工程全部完工后,通过验收合格后于一个月内结算付款清楚给乙方。如果甲方有意拖欠工人工资,则按有关劳动法条文给予赔偿。
十三、甲方必须为乙方提供施工安全条件和安全设施,杜绝一切安全隐患。
十四、建筑面积的计算:按投影面积计算平方数。
以上协议条款,甲乙双方共同遵守执行。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份。为争取以高质量,严要求,快速度,提前完成该工程的施工任务而努力奋斗!
甲方(签字)乙方(签字)
__年__月__日 __年__月__日
包工协议书 9
甲方:
乙方:
公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下:
一、公司承包给甲方经营,自 __年__月__日止,共计 年。
二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款 万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。
三、承包期间,甲方经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承担赔偿责任。
四、在承包期间,甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的'规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。
甲方:乙方:
法定代表人: 法定代表人:
__年__月__日
包工协议书 10
甲方:(以下简称甲方)
联系电话:
乙方:(以下简称乙方)
联系电话:
甲方委托乙方安装轻钢结构厂房,经甲乙双方协商一致,签订如下协议:
一、工程地点:工程规格:
工程用料:立柱主梁次梁工程承包方式:轻钢结构:
工程人工费共计人民币:__元
二、甲方工作
甲方应无偿向乙方提供水电食宿。
甲方应向乙方提供合法的建筑施工用地以及安全的施工场地,因甲方问题造成乙方发生的`工伤事故,甲方应按国家法律规定承担赔偿责任。
甲方应及时提供给乙方所需施工材料,工程用款及一切可消费性材料(如:油漆、焊条、氧气、吊装及运输等)。如果提供不及时,一切误工误时全部由甲方承担。
甲方应向乙方提供图纸一份或施工方案,施工过程中,工程如有变动甲方应提前告知乙方并详细说明及纠正乙方在施工中造成的失误。
三、乙方工作
乙方应提前向甲方提供所需材料清单。
乙方应配合甲方在施工过程中提出的变动,但不超出施工范围。
乙方在施工中必须人人上险,如造成工伤事故,由乙方按过国家法律规定自行承担。
四、付款方式
按进度付款(因款项拨付不及时影响施工与乙方无关)。合同签订后预付;柱梁原材料进场后付;钢架组装完成后再付;彩板进场后再付;屋面板安装完成后再付。工程施工完成后付清全部费用。
五、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效
甲方:
乙方:
____年____月____日
包工协议书 11
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲方将其总承建的工程抹灰分项工程清包个乙方,为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任。甲、乙双方本着协商一致的原则签订本协议:
一、工程概况:
1、工程名称
2、工程地点:承包方式及范围:地面做法,室外台阶坡道做法(含砌筑)、雨棚做法、散水做法、挡墙等;上料口封堵;防水以外所有屋面工程,女儿墙抹保温灰,内外墙抹灰,外檐窗抹灰和刷防水油,地下室门的安装、地下室顶棚保温灰,室内楼梯和临边防护搭设和拆出,内墙脚手架等一切与抹灰有关的项目施工。施工现场的平整,搅拌机基础及安装与拆场,机械工作棚的搭拆,机械的操作人员,使用后的清理和养护。做到活完料尽场地清,包括装卸车。
二、承包价格及结算方式
1、承包价格:甲方按实际建筑面积每平米元的价格承包给乙方施工,竣工以实际建筑面积结算。
2、结算方式:根据建设单位拨付情况支付乙方清包费。
3、承包方应具有一定垫资能力,不得强行索要工程款
三、安全管理;
1、乙方必须严格执行国家、部、省、盟及有关单位关于生产、安全和文明施工的各项法律和规章制度,特殊工种必须持证上岗。若因乙方违反安全生产和文明施工的规定。违章作业、违章指挥而导致的伤亡事故。一切损失由乙方承担。使用人货梯及各种专业工种机械,必须专人使用机械或工长统一调度,不得自行操作。
2、乙方必须执行公司及项目部关于安全管理的`各项规定,违反管理规定的罚款在其承包费中扣除。
3、乙方应按国家有关法律规定,依法雇佣劳动力。并按公司规定办理施工人员进场的各项手续(三证及特殊工程上岗证)并报项目部备案,施工过程中,乙方要加强本班组人员管理。
四、质量管理;
1、乙方必须严格按国家现行施工规范及验收规范的要求进行施工。
2、达不到要求的一律清退出现场,所造成的损失由跟班组自己负责。
3、未经项目部技术负责人检验的工序,一律不得进入下道工序施工。
4、要求开间尺寸、进深尺寸必须一样,卫生间、厨房对角尺寸一样。
5、墙面抹灰部位按设计或甲方要求必须上到顶下到底结构层板面,必须保证所抹灰不空壳、不开裂、脱沙,如因质量原因造成的返工,其损失、材料费由造成方负责全部赔偿。
6、质量标准达到中级抹灰标准。
7、如果在当天发现砖与混凝土交接处开裂,需要打开时,发现无网或未按要求钉网,责任全部由乙方负责
8、.乙方负责组织专业分包单位按照质量标准完成工程,并负责全部成品保护。
五:双方责任和权利:
(1)、向乙方提供一套完整的施工图纸,乙方自费复印,复印后还甲方,并进行图纸、技术交底,如有变更应在第一时间内通知乙方。
(2)、保证原材料及时供应到现场,(乙方提前上报所需要的材料)
(3)、提供搅拌机和升降机,二级配电箱,宿舍和床铺,
(4)、乙方自带其余设备与工具,主体交付乙方后,乙方负责所有工程做完扫地出门,达到验收标准,以及现场文明安全施工的所有项目施工。
本协议一式三份:甲方一份、乙方一份,协议未明事项,双方协商解决,双方盖章签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工协议书 12
甲方:
乙方:
为了保证工程质量、进度和安全,明确双方责任和权利,本着平等自愿的原则,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议:
一、工程名称:__
二、施工内容:挡墙砌筑工程。
三、工程单包工价格:以实做实结的形式__元/m3。
四、单包工具体事项:包浆砌石及技术质量合格,浆砌石的养护、释水。浆砌石的勾缝及脚手架,苯板及泄水孔、PC管裁剪与安装,安全责任及工人保险,生活用具,小型施工工具等以及工程及时保养,及时维修,并签订安全责任书。
五、乙方需在规定的期限里完成工作量,开工时间为20____年3月30日,于20____年6月15日前完成,否则甲方有权扣除路费和剩余的20%的工程款。
六、双方责任
甲方的责任、权利和义务
1、甲方向乙方提供有关技术资料并负责进行技术交底工作。
2、甲方派一名技术人员负责对乙方施工现场进行质量监督和管理,放线、挖脚。
3、甲方负责工程机械设备、搅拌机、发电机、装载机、帐篷,并提供浆砌石的主要材料,水泥、沙、石头等。
4、甲方有权对乙方工程抽验检查,并对全过程进行跟踪管理,统一指挥。对不服从甲方和项目管理,不遵守合同条款,不遵守作业程序和施工规范要求,质量不合格,甲方有权将其清除出场。
乙方的责任、权利和义务
1、乙方必须保证工程质量,砌筑必须砂浆饱满,配比正确,外美内实,砂浆标号满足规范要求,中线、高度及几何尺寸准确无误,各项技术指标符合规范要求,对质量不符合质量标准的.,甲方有权随时将其清退出场。
2、乙方必须保证所有施工人员服从甲方及该工程项目部的领导,现场技术员的指挥及监理程序,按规范施工,不得无理取闹,发生围攻技术员、监理工程师及政府执法人员事件,后果由乙方承担。
3、乙方必须保证施工安全,并作好生产、生活安全管理措施,上报安全生产方案给甲方,如在施工中发生的一切安全事故,由乙方(施工方)自己承担并解决。
4、乙方在施工过程中,一但停工,如遇正常下雨、下雪、天灾人祸及甲方提前通知停工视为正常停工,乙方不得计算停工损失费用,无故停工或人为造成停工由乙方承担责任。人不可抗拒的因素的情况下,工期顺延。如停工给甲方造成经济损失由乙方承担。
七、工程验收及结算方式:甲方根据乙方所完成的工程量经甲方上报项目部监理工程师计量确认,并由项目部认可后批拨工程款时,甲方将根据乙方所完成的工程量以实做实结的形式按工程量__元/m3付给乙方,如超月验收,甲方付给乙方部分生活费用,工程完工后或收工后,甲方根据乙方所完成的工程量经项目部验收确认后由甲方将单包工的工程款一次性付给乙方。
八、甲、乙双方任何一方不遵守本协议条款视为违约,则由违约方赔偿给守约方的一切损失。
九、此协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效。在此工程完工结清所有款项后自行失效。
甲方(签章): 乙方(签章):
身份证号: 身份证号:
__年__月__日 __年__月__日
包工协议书 13
发包单位(以下简称甲方):_________
承包单位(以下简称乙方):_________
一、工程概况:
1、工程地址:__________________。
2、工程主要内容:厂房维护、设施维护和检修的施工工程。
二、工程项目期限:自_________年_________月_________日起开工至_________年_________月_________日止。
三、协议内容:
根据国家《安全生产法》和_________市有关规程、规定,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全。经双方平等协商一致同意,在双方在签订工程合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。具体条款如下:
甲方的义务与权力:
1、向乙方介绍承包项目作业环境,企业生产特点、工艺、危险源点、厂规厂法及各项安全制度,协助乙方做好安全教育。
2、提供必要的安全作业条件,按规定程序开具动火、动土、动气、动水、临时用电和进入容器作业票。
3、甲方要为乙方提供安全,可靠的一次电源设施。
4、甲方安全巡检人员,在乙方作业现场发现违章行为和安全隐患,有权制止乙方并责令乙方停工整改。由此造成的损失由乙方承担。
5、检查乙方特种作业持证上岗情况,有权制止无证操作现象。
6、根据厂规厂法中有关规定,对乙方违章行为进行经济处罚。
7、合同执行完毕甲、乙双方确认无劳动安全纠纷,方可财务结算。
乙方的`义务:
1、乙方严格遵守甲方的厂规厂法、及各项安全管理制度,严格履行甲方特种作业工作票制度,按规定程序开具动火、动土、动气、动水、临时用电和进入容器作业票后方可作业,并指派专人负责现场监护。
2、根据工程项目制定安全施工方案,并征求甲方意见。
3、所带机具、设备要符合安全要求,安全附件齐全可靠,主动接受甲方检查验证。
4、现场施工人员,应穿戴符合要求的防护用品,特种作业人员必须持证上岗。
5、要坚持文明施工,危险作业区应设警示标志,要配备专职安全检查人员负责现场。
6、乙方在施工作业中发生人身伤亡事故或造成甲方或第三方人员伤亡事故,均由乙方负责。如造成甲方或第三方的损失,乙方要承担赔偿责任。
以上协议于_________年_________月_________日双方盖章后生效,双方必须共同遵守。
甲方单位:_________(发包)乙方单位:_________(承包)
(公章)(公章)
甲方负责人签字:_________乙方负责人签字:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
包工协议书 14
甲方(发包方):
单位名称:__________
法定代表人:__________
地址:__________
联系电话:__________
乙方(承包方):
单位名称:__________
法定代表人:__________
地址:__________
联系电话:__________
鉴于甲方有特定工程需要承包施工,乙方具备相应的施工能力和资质,双方经友好协商,达成以下协议:
一、工程概况
工程名称:__________。
工程地点:__________。
工程内容:__________。
二、承包方式
乙方以包工包料的方式承包本工程,负责工程的设计、施工、材料采购、设备安装调试等全部工作。
三、工程期限
开工日期:______年____月____日。
竣工日期:______年____月____日。
如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误,双方应协商确定新的工期。
四、工程质量标准
乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
工程竣工后,乙方应提交质量检验报告,经甲方验收合格后方可交付使用。
五、工程造价及付款方式
工程造价为人民币______元(大写______元整)。
付款方式:
(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程总价的______% 作为预付款。
(2)工程进度达到______% 时,甲方向乙方支付工程总价的______%。
(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程总价的______%。
(4)剩余工程总价的______% 作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
六、双方责任与义务
甲方责任与义务
(1)提供施工所需的场地、水、电等必要条件。
(2)按照合同约定支付工程款项。
(3)协助乙方协调与工程相关的外部关系。
(4)组织工程竣工验收。
乙方责任与义务
(1)按照合同约定的时间、质量标准完成工程施工任务。
(2)负责施工过程中的安全管理,承担因施工造成的安全事故责任。
(3)遵守施工现场的`管理规定,文明施工。
(4)提供工程竣工资料和质量保证文件。
七、工程变更
如甲方要求对工程进行变更,应提前通知乙方,并提供变更设计方案。
因工程变更导致费用增加或减少的,双方应协商确定调整后的工程造价。
八、质量保证
工程质保期为______年,自工程竣工验收合格之日起计算。
在质保期内,如出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
九、违约责任
若一方违反本协议约定,应向对方支付违约金人民币______元(大写______元整)。
因违约给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。
十、争议解决
本协议在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他事项
本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________
法定代表人(签字):__________
日期:__________
乙方(盖章):__________
法定代表人(签字):__________
日期:__________
包工协议书 15
甲方(委托方):
姓名:__________
身份证号:__________
地址:__________
联系电话:__________
乙方(承包方):
单位名称:__________
法定代表人:__________
地址:__________
联系电话:__________
一、工程内容
工程名称:__________。
工程地点:__________。
工程范围:__________。
二、承包方式
乙方以包工不包料的方式承包本工程,甲方负责提供工程所需的全部材料,乙方负责工程的施工及劳务。
三、工程期限
开工日期:______年____月____日。
竣工日期:______年____月____日。
如遇不可抗力等特殊情况,工期可相应顺延。
四、工程质量
乙方应按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
工程竣工后,经甲方验收合格方可交付使用。
五、工程造价及结算方式
工程总造价为人民币______元(大写______元整),该价格为固定总价,不因任何因素而调整。
结算方式:工程竣工并经甲方验收合格后,甲方向乙方一次性支付全部工程款项。
六、双方责任
甲方责任
(1)提供施工所需的材料及必要的施工条件。
(2)及时对乙方的施工进行监督和验收。
(3)按照合同约定支付工程款项。
乙方责任
(1)按照合同约定的时间、质量标准完成工程施工任务。
(2)负责施工过程中的安全管理,承担因施工造成的安全事故责任。
(3)遵守施工现场的管理规定,文明施工。
七、违约责任
若一方违反本协议约定,应向对方支付违约金人民币______元(大写______元整)。
因违约给对方造成损失的`,违约方应承担赔偿责任。
八、争议解决
本协议在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项
本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):__________
日期:__________
乙方(盖章):__________
法定代表人(签字):__________
日期:__________
【包工协议书】相关文章:
包工协议书07-25
包工协议书01-18
清包工协议书02-11
工程清包工协议书01-19
包工协议书15篇01-18
外包工程协议书01-18
外包工程协议书05-30
承包工厂建设协议书04-02
分包工程安全协议书05-27