[合集]布线工程施工合同11篇
在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编收集整理的布线工程施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
![[合集]布线工程施工合同11篇](http://p.kongkongji.com/00/l/caa9b9a402_5fbf7f0c765bb.jpg)
布线工程施工合同 篇1
甲方：__________
乙方：____________
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲乙双方就本项目工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况
工程名称：_______布线
工程地点：____市界石玛格总部
工程围：络布线、安装及调试
二、工程总价：
工程总价：人民币贰仟壹佰贰拾贰元整（￥______元），工程承包方式属包工包料；若工程超出部分“如原有故障点位问题等”，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求
1、乙方提供给甲方的产品必须为合同报价单中指定的产品，且为原包装正品；若出现与合同报价单品牌不一致，或为非正品，则乙方须以假一赔十的金额补偿给甲方；乙方需向甲方提供各项设备有关品质证明书、合格证、说明书、相关软件等资料。
2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，未经甲方同意，乙方不得随意更改工程方案。同时乙方须做到系统布局合理，便于安全使用及维护，符合国家有关技术标准。
3、甲方负责提供安装场地及电源。
四、技术标准
1、布线标准：乙方负责监控系统布线施工，须严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规》GB50198—94。
2、乙方所提供的设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
五、工程项目建设期限
合同签定后7日内进场施工，整个工程的工期为7天。即：____________开工，____________以前乙方按设计要求完成设备安装调试，并能投入正常使用。
六、质量保证及售后服务
1、设备质保：从验收之日起，各项设备及配件质保期见报价单对应的质保期限。质保期内，若有产品质量问题，则由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。
2、系统使用效果质保：质保期硬件一年，乙方应负责免费调试或维修。
3、质保期内乙方在接到甲方故障报修通知后，须在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方正常使用，否则，每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.5%作为对甲方的赔偿，从甲方应付乙方的工程余款中扣除，同时所造成损失由乙方负责（每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录）。
七、竣工验收及付款方式
1、验收方式：项目施工安装、调试完毕后，由乙方通知甲方组织验收，若验收合格，甲方应在验收资料中予以确认。
2、付款方式：甲乙双方签订合同后至项目整体完工验收后，支付总工程款总价的100%（合计人民币：￥2122元）大写金额：贰仟壹佰贰拾贰元整。
乙方于工程验收合格后向甲方提供工程总额的正式发票（增值税专用发票）。甲方以支票或上银行方式进行付款。
八、约定事项
1、甲方业务联系人：向高，乙方业务联系人：王翼飞，双方业务联系人共同组织工程实施及信息沟通，确保工程按期完成。
2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的'附件。
九、违约责任
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如未按期完工，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。
2、乙方在施工过程中，注意保护甲方周边环境，确保对甲方的其它物品不得有损坏，否则，乙方须承担赔偿责任。
十、施工安全（乙方责任）
1、乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。
2、教育和监管施工人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。
3、凡在高地面2米及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业。
4、担任高处作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压，心脏病等不宜从事高处作业病的人员，不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。
5、在使用吊绳作业时，必须使用安全带。安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。
6、乙方负责此项目施工的全部安全责任，如果在施工中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。
甲方：__________
乙方：____________
日期：______
布线工程施工合同 篇2
甲方：______
乙方：______
一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程；
三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐；
1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工；
2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程（以甲方代表在工程验收书上签字确认为准），如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的.各类材料应据实结算。
四、施工地点：________________________
五、施工期限
如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为______天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收
甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：
七、质量保证
整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定：_______________。
八、货款支付
甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的.百分之二十的罚金。
十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
布线工程施工合同 篇3
甲方：____
地址：
电话：
乙方：______
地址：
电话：
根据中《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确合同双方的权利和义务，经双方友好协商，现达成以下条款：
１、产品的名称、数量、价格：
___________________________________。
２、付款的时间与方式
甲方在乙方完成甲方所要求的网络布线任务并验收合格后日内全额支付乙方合同的全部款额。
３、质量标准
3.1、乙方所提供的'产品保证为原厂原装新品。产品质量须与该厂的公开说明资料相一致，否则甲方有权要求退货退款。同时甲方保留追究其法律责任的权利。
3.2、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
3.3、乙方需就所提供产品，提供全套技术资料等必要文件。
3.4、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在1个工作日内给予响应，3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。
4、产品售后服务
售后服务协议
1、在布线系统验收合格后一年内，因综合布线系统设备质量问题发生故障，由乙方免费更换。
2、我公司将做到在接到客户通知后24小时内到现场，属于工程施工的故障，当时处理，如是产品的原因，要做到积极为用户设想，主动与供货商联系，把产品原因当作工程施工的原因来处理，工程完工一年以后，可提供收费服务，只收维护材料款。
5、违约责任
5.1、除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。
5.2、如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的千分之五向甲方支付违约金；甲方不得拖欠乙方货款，如甲方没有按期支付，每延误一天需按合同总额的千分之五向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总额的10%。
6、争议的解决：
凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。
7、其他：
本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。
合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。
公司名称：_______
税号：_______
地址电话：_______
开户行及账号：_______
甲方：____
乙方：______
签字：_______
签字：_______
日期：_______
日期：_______
布线工程施工合同 篇4
委托方（甲方）：________________________________________
承建方（乙方）：________________________________________
经双方协商，订立合同如下：
一、服务内容
甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的'各项工作。
经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。
网络工程项目明细：
甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。
二、质量保证及保修
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。
乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起_______年。（硬件保修________年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
三、合同报价
____________________________________________________________
四、付款方式
同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的__________元作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的______元设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。
五、违约条款
合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币__________元。
本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。
本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由人民法院解决。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。
甲方：____乙方：______
甲方代表：_____乙方代表：_____
地址：_____地址：_____
邮编：_____邮编：_____
电话：_____电话：_____
开户行：_____开户行：_____
帐号：_____帐号：_____
____年__月__日 ____年__月__日
布线工程施工合同 篇5
甲方：____
乙方：______
乙方同意接受该委托，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。
一、 工程项目概况
1.11.2
1.3工程项目内容：完成聚能电力有限公司楼层布线施工工作
1.4技术标准：按照电力建设施工及验收技术规范等标准和经甲方审定的施工图纸进行施工。
1.5承包方式： 包工包料
1.6工程期限：一年(20____-07-20至20____-10-20)
1.7工程变更:遇有设计变更、工程质量变更、价款变更等，由甲乙双方协商签订变更条款。
二、质量标准
2.1乙方保证工程质量标准符合本合同约定的标准，如双方对此未作约定或约定不明的，该工程应符合国家标准，如无国家标准的应符合行业标准，没有国家标准和行业标准的，按照通常标准或符合合同目的的特定标准履行。
三、价款与支付
3.1本合同价格为人民币(大写)：肆万叁仟陆佰元整(￥43600)。
3.2 价款支付方式：自本合同生效后，工程竣工经双方验收合格后30日内，甲方向乙方支付全部合同价款所有价款采用银行转帐方式支付。
四、权利与义务
4.1甲方的权利与义务
4.1.1提供设计、施工技术资料与图纸等有关文件;
4.1.2组织施工图、技术交底工作;
4.1.3按合同时间支付工程款;
4.1.4按时派人参加工程各阶段的验收工作,办理设计、施工变更的签订工作。
4.2乙方的权利与义务
4.2.1根据甲方审定的施工图及其说明进行施工,施工过程中出现问题及时与甲方联系协商解决;
4.2.2严格按甲方的有关要求及行业规范的有关规定进行施工;
4.2.3按照甲方的有关要求填写各种施工纪录、技术资料;
4.2.4及时向甲方提供工程各阶段的工程验收通知单、工程竣工报告;
4.2.5乙方应严把工程的材料、施工质量关,确保工程的施工质量;
4.2.6施工过程中严格遵守有关的安全工作规程和上级颁发的安全工作规定,确保施工过程中的施工安全，因乙方责任出现的施工事故由乙方自行负责;
4.2.7由于乙方责任造成的施工质量问题及引起的相关损失由乙方自行承担。
五、施工验收
5.1乙方工程完成后向甲方提出验收报告之日起 7日内，双方共同就材料、施工质量、规范进行验收，验收合格后，甲乙双方共同签署验收单。如发现材料、施工质量、规范与本合同约定不符的，双方应作记录并签字，该记录作为甲方向乙方索赔的依据。如乙方未在本合同约定的期限内参加验收，乙方对甲方的验收结果予以认可。
5.2 在本合同规定的质量保证期内，如工程的质量不符合本合同规定或材料存在缺陷(包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等)，甲方有权申请国家和行业认可的具有资质的技术鉴定机构对该工程进行鉴定，该鉴定结果将作为甲方向乙方索赔的依据，鉴定费用由乙方承担。
5.3 施工内容
5.3.1 布线整理：线缆入槽、标识标签、线缆测试寻线、布线绘图等
5.3.2 办公室除尘：墙面、门窗、地面除尘及防尘处理。
5.3.3 各办公室的照明系统的更改。
5.3.4 各办公室布置电话线，内网网线、外网网线、及强电改造等。
六、 质量保证
6.1乙方应保证其提供的材料符合规定的质量、规格和性能要求。
6.2在本合同规定的质量保证期内，乙方应对由于自行设计工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷、故障及因材料原因造成的任何侵权纠纷负责。
6.3 合同工程的质量保证期为工程完工合格甲乙双方验收签字之日起12个月。
6.4 本合同项下工程超过质量保证期后，乙方仍应向甲方提供及时、优质且价格优惠的服务。
七、 声明和保证
7.1甲乙双方保证遵守国家有关的法律、法规和政策，依法缴纳本合同有关费用和税款。
7.2 除甲方书面同意外，乙方不得全部或部分转让本合同项下的权利和义务。
7.3如合同中任何一方有需要保密的技术、图纸、资料，对方应负有保密的义务。
7.4乙方保证向甲方提供本合同项下的材料不会受到第三方因所有权或知识产权提出的.任何权利主张，否则，由此发生的一切法律后果及费用由乙方负担。
八、违约责任
8.1任何一方不履行其在本合同项下义务的即构成违约，应按本合同约定承担违约责任。
8.2除不可抗力或乙方原因外，如甲方未按本合同约定向乙方支付合同价款，甲方构成违约，甲方除应向乙方支付应付款外，还应向乙方支付应付款日至实际付款日期间的违约金，违约金按甲方应付款额的1%计算。
8.3除不可抗力或甲方原因外，如乙方未按本合同约定期限完成工程的，乙方构成违约，乙方除应继续完成工程外，还应向甲方支付应完工日至实际完工日期间的违约金,违约金按应付款金额的1%计算;如乙方延期完工超过15 日的，甲方有权终止本合同，乙方并应就甲方由此遭受一切损失承担赔偿责任，本合同自甲方发出书面终止通知之日起终止。
8.4如因乙方过错造成工程失败乙方应负责返工、修理，直至达到标准，由此发生的一切费用均由乙方承担。如因该过错造成甲方损失，乙方应就甲方所受损失承担赔偿责任。
8.5在质量保证期内，如乙方工程质量问题造成甲方或甲方雇员人身或财产损失的，乙方应承担由此发生的全部责任和费用，但本约定并不影响乙方根据本合同承担违约责任;如任何第三方因乙方工程质量或施工行为受到人身损害或财产损失而向甲方提起诉讼或索赔的，乙方应承担全部责任及由此发生的全部费用，但因甲方原因造成的除外。
8.6 本合同生效后，任何一方无故单方终止本合同的，应向对方支付合同价款30%违约金，并负责赔偿对方损失。
九、不可抗力
9.1因不可抗力原因造成本合同一方无法履行本合同的，遭受不可抗力的一方全部免责。
9.2因不可抗力原因造成本合同部分不能履行的，甲乙双方可就合同的继续履行签订变更或补充协议。
十、争议解决
因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决;协商不成的，任何一方可向张家口市有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、合同生效及其他
11.1合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖合同专用章(或公章)之日起生效。
11.2 合同未尽事宜，协商解决。
11.3本合同一式贰份，合同双方各执壹份。
甲方：____(盖章)乙方：______
法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：____________
签订日期：____________
布线工程施工合同 篇6
甲方：_____________
乙方：_______________
根据有关规定，经甲乙双方协商一致，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
一、工程概况：
工程名称：_________
工程地点：_________
建设单位：_________
二、工程承包范围：
乙方承包范围为： 强弱电布线约_________平方米，建筑物内综合布线安装清包工。
室内：强电范围：（插座、照明，开关，配电箱，空调，开关，消防标制供电按装）弱电范围：音响线，监控线（只负责布线不管调试）监控头如需要按装调试每个监控头加壹百元人民币。
三、合同工期
（1）合同工期总天数： _________天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期根据延误时间向后顺延：
（1）甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工工作要求，施工临时设施，材料仓库，施工用免费水电，部门协调等工作未能解决，影响乙方进场施工、工期顺延。
（2） 甲方必须向乙方提供、库房免费提供现场施工所用水电。
四、 责任
（1）施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完成布线工程的测试及验收工作。
（2）在未经甲方测试、验收前，因乙方施工等原因造成的材料浪费由乙方全部承担。
（3）已经过甲方测试、验收的`布线工程如发生他人人为损坏问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，修复工程中所使用人工费应据实核算。
（4）施工过程中如因甲方图纸改动，材料、设备不齐全、以及与各部门协商不妥，从而影响施工进度的，甲方应赔偿乙方误工费、（每人每天贰百元整）
（5）因乙方责任导致工期延误、由乙方承担责任，每延迟一天按合同的总金额的百分之二向甲方付违约金、
五、 工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐
工程材料由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工；
六、合同金额：
（1）本工程合同总价为：人民币_________ 元， 大写 _________（其平方造价：一平方_________ 元，总计：_________ ）
七、结算方式：
（1）施工合同签定后3日内，甲方向乙方支付10%工程费，15天后再支付30%工程费，甲方应在此布线工程竣工。经甲方验收合格后 10日内向乙方付清全部工程施工费的95%。其它5%质保期满后七日内付清。
（2）因较大设计变更或其他原因导致的工程增减，甲乙双方以工程联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算、
八、验收
工程进行验收以协议为准，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。
九、质量保证
所有线路全通整个布线工程质量保证期为六个月
十、违约责任：任何一方违约，按照本合同约定承担责任，未明确而违约的向对方承担合同总额10%的违约金。
十一、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向邯郸仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
十二、本合同一式二份，双方签字即生效。双方对本合同不能进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立【补充协议】，【补充协议】具有同等法律效力。
甲方：_____________乙方：_______________
日期：_____________日期：_____________
布线工程施工合同 篇7
甲方：________________
乙方：__________________
甲乙双方就承建甲方____综合布线系统，经充分友好协商，决定由甲方委托乙方承建，为了明确双方各自的目的责任和权利义务关系，根据《中华人民共和国共和民法典》的有关规定，特订立以下合同条款，共同信守遵行。
条款如下：
一、工程项目
____________________________________。
二、工程内容
包括按照甲方的.设计、布线、安装、调试、培训、竣工验收、售后服务。如有变更需要双方负责人签字确认。
三、开工日期和竣工日期
1、开工日期：______年______月______日
2、竣工日期：乙方开工后______竣工。若因甲方原因或不可抗力影响造成延期竣工，需双方书面签字，确认顺延日期。
四、设备交货及验收
1、交货货物指建设方案中设备清单上列的系统设备。
2、交货时间以前，乙方备齐合同所列全部设备，并将设备运抵甲方在地。
3、乙方按合同规定的交货时间、地点、货物，准时交货，并配合甲方进行验收。
4、货物验收方式为甲方现场验收，按照建设方案中《配置清单》上所列物品验明货物。要求设备为原装产品，有产品合格证书等，附件齐全。设备清点合格后，甲方签写收货单。
五、工程验收
工程竣工后，乙方提供书面申请验收，甲方应于乙方通知后尽快组织验收，并出具书面验收合格证明，如甲方第一次验收不合格，应于三天内书面提出整改意见，属不合格部分，由乙方免费返工。
乙方工程保修期为______年，属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查实非乙方责任的不在此限。
六、双方职责
（一）乙方责任及义务：
1、乙方保证按照建设方案达到系统要求及效果。
2、乙方保证所提供产品均为原厂、原产地、原装正品新货。
3、乙方保证为甲方提供一年质保。一年内出现系统故障，免费更换零配件；质保期后，只收取零配件费用。
4、乙方保证接到甲方维护电话后，在24小时内派专业工程师上门服务。在保修期内，如因设备问题，必须在48小时解决。
5、确保工程质量及施工安全，安全问题由乙方自行负责。
（二）甲方责任及义务：
1、甲方办理工程所需全部审批、报建手续及承担相关全部费用。
2、甲方保证配合乙方的施工，提供所需水、电源、方便施工之人员、机器、材料进出畅通；甲方必须提供临时场地给乙方存放施工材料及施工工具，以保证乙方顺利施工。
七、工程总造价
工程总造价为：______大写：______元整
八、付款方式
1、签订合同开工后即预付工程总造价的.______ %（即：______元）。
2、工程竣工后经验收合格即付工程总造价的______ %（即：______元）。
3、工程竣工后一年内付工程总造价的______ %（即：______元）。
九、违约责任
合同中条款，甲乙双方必须严格遵守，不得私自违反、更改，如出现违约，依据《中华人民共和国共和民法典》进行处理。
本合同一式______份，双方各持______份，具有同等法律效力，未尽事宜，双方友好协商解决。
十、本合同双方签字盖章后生效。
甲方：________________
乙方：__________________
代表：____________
代表：____________
日期：____________
日期：____________
开户行：____________
开户行：____________
账号：____________
账号：____________
布线工程施工合同 篇8
甲方：_________________
乙方：___________________
为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下综合布线合同：
一、综合布线工程概况
1、工程名称：__________有限公司综合布线工程
2、工程地点：__________有限公司
3、工程性质：结构化布线系统
4、工程范围：结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证)
二、工程进度及验收
1、工程范围
1)综合布线线缆敷设
2)总配线架和交换机的安装及线缆连接
3)计算机主机房电缆的连接
4)各信息点的安装和连接
5)UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试
2、甲乙双方的责任
甲方的责任
1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。
2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的`有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3)甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。
乙方的责任
1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。
2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合布线施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3、工程时间和进度
自综合布线合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为10天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。
三、综合布线合同总额及付款方式
3.1工程总价及费用构成
设 备 费：￥14625元
工 程 费：￥1901.25元
管理服务费：￥1170元
税 金：￥1415.7元
总 造 价：19111.95元
根据实际材料使用情况,双方进行决算,以决算结果为准,多退少补。合同价格明细见附件。
3.2付款方式：
本次综合布线合同全部工程款项将按下述原则由甲方分期付给乙方：______
工程施工完毕且经甲方验收合格后,甲方将工程实际发生总金额的 90%支付给乙方，金额为￥17200.755元人民币，乙方向甲方开具全额发票;甲方验收合格之日起 12 个月内，甲方向乙方支付本项目工程实际发生总金额的 10%，金额为￥1911.195元人民币，此项金额为质保金;付款方式为支票,现金,电汇或乙方所认可的其他付款方式，若有其它事先未预计之费用,双方另行讨论解决
四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
五、违约责任
1.乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的0.5%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。
2.工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。
3.甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的0.5%付给乙方违约金。
六、售后服务
自综合布线合同项下工程验收合格之日起一年内,在无人为及外力造成损害的情况下,若合同项下设备出现任何质量问题,由乙方负责并指定专业人员提供免费的二年保修，综合布线工程材料提供一年保修的售后服务,乙方专业人员应在接到甲方电话通知48小时内抵达现场,如有设备故障需要维修,乙方应48小时内提供备用设备,以保障及时,有效解决甲方问题,不影响业务运营。
七、综合布线合同生效及其他约定
1、本合同正本一式二份，双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。
5、合同附件：
附件：综合布线设备及施工报价清单
验收原则：
1.整个布线工程符合结构化布线规范,接续标准采用ELA/TIA568B标准
2.网络传输信息的各参数(比如传输速率,频谱宽带等)符合网络布线标准.
验收标准：
1.验证测试:通过测试仪检测网络在物理上的连通正常。
2.认证测试:通过电缆测试仪器测试已安装电缆的衰减等参数符合网络布线标准。
3.网络测试:主要保证在网上任一节点用“ping”命令向其它节点建立连接,观察该命令的响应状态,确保所有节点间的互联，互通。
4.测试完毕后,乙方必须向甲方提交一份正式的书面测试报告。
5.每个网线点有明确的点号标识。
甲方(公章)：_______乙方(公章)：_______
法人代表：_______法人代表：_______
委托代理人： _______委托代理人：_______
签订日期：_______签订日期：_______
电话：_______电话：_______
布线工程施工合同 篇9
甲方(发包方)：__________________
乙方(承包方)：__________________
经甲乙双方平等协商，现甲方将______科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。
一、工程名称：______科技有限公司网络及布线工程
二、工程地点：______工业制造城
三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。
四、网络及布线工程量________________________。
五、合同工期
合同总工期为：60个工作日。
六、合同总价
1、工程总价(含税)：人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)
2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
七、承包方式：
乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。
八、工程款项支付时间和方式
1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
2.乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。
3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。
5.付款账号：公司名称：______科技有限公司
开户银行：中国民生银行深圳____支行
银行帐号：____________
地址：深圳市福田区______。
九、双方责任
1.甲方责任
1)负责检查工程进度、质量，及时按照相关规范组织工程验收工作。
2)配合现场协调工作。
3)按照合同约定支付工程款项。
2.乙方责任
1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划，经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工准备工作，施工期间严格按照各项计划进行施工。
2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，取得甲方书面认可后，方可进行施工。
3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必须书面上报甲方，否则，甲方不予答复。
4)乙方在施工期间，必须加强施工管理。落实一切安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施，甲方有权责令停止工程的进行。
十、验收
1、工程验收
网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术方案中的工程、设备安装要求确立的.标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中，甲方按技术方案标准验收。
十一、质保与维修
1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应免费修复。
2、乙方服务响应时间：紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求，乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。
3、乙方应向甲方提供技术支持，并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。
4、质保期满后，甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。
十二、违约责任
1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的，总工期将往后顺延。
2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的，付款时间将往后顺延。
3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的`违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应承担损失赔偿责任。
十三、不可抗力
当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十四、法律适用及争议解决
本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。
十五、合同生效
本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。
十六、其他约定条款
1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的行为。
2、乙方指派______作为本合同的执行者，指派______作为本合同工程施工的执行者。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
布线工程施工合同 篇10
甲方：_____________
乙方：_______________
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将“_________办公大楼布线工程”（工程地址：_________）项目委托给乙方设计、安装、调试及维护。经甲、乙双方协商，达成如下协议：
第一条工程范围
综合布线系统：按所附清单提供设备及材料，并完成98个信息点（其中数据点65个，语音点34个）的安装、调试；工程完工后提供所有信息点的测试数据报告。
网络系统：按所附清单提供设备及材料，并负责所有交换机的安装、调试。
所有工程施工按照“_________办公大楼布线方案”。
第二条工程承包方式
______________________________________________
第三条工程总造价及付款方式
1、工程总造价
工程总造价为：￥_____元整（大写：_________）。
注：以上价格组成详见附件
合同价款的调整：当工程项目内容、范围发生变更，涉及材料设备数量发生变更时，合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。
2、付款方式
①工程验收合格后，甲方应在5日内将合同金额的97%，即_________元整（大写：_________）一次性付清给乙方。
②工程质保金为合同金额的3%，即______________元；工程质保金在工程验收合格之日起满一年后付清给乙方。
注：工程款项均以银行转帐的方式支付。
第四条工程工期
1、合同生效之日起_________日内，乙方项目经理进场确定具体的施工图纸及施工方案（由乙方负责制作），并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字（盖章）确认后方可实施。
2、工程开工日期为：_________
3、若确需对“设计方案”做改动，由双方项目负责人确认后方可实施。
4、如因甲方原因使工程未能按时进行，乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请，经甲方核实并签字（盖章）确认后乙方可将工期顺延。
5、甲方因故停止施工时，应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期，可恢复施工时同样以书面形式通知乙方，工期相应顺延；如无法确定再开工日期时，甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。
6、乙方应在_________前完成工程的实施，并向甲方提交工程竣工报告。
第五条工程验收
乙方竣工后3日内，向甲方提出书面验收申请并提供完整的竣工资料（工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等）和工程竣工图纸壹套；
1、甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起90天内审计完毕，并组织有关人员进行验收，逾期不验收则视为验收合格；验收标准按“_________办公大楼布线方案”，以及《电子计算机机房设计规范》（gb50174-93）、《计算站场地技术条件》（gb2887-__________）等有关国家标准的要求执行；
2、验收通过后由乙方出具验收报告，甲乙双方项目负责人在验收报告上签字（盖章）。
第六条双方责任
甲方责任：
1、按合同要求支付工程款；
2、协调有关部门给乙方提供材料存放场所；
3、协调有关部门给乙方提供施工过程中所需的水、电；
4、在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系，以保证工程的顺利实施；
5、工程验收合格后，系统的保护由甲方负责，所有人为不当操作造成的损失由甲方承担；
6、甲方指派_________协助乙方在该项目施工过程中的工作，负责工程施工过程中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认，当_________不在时由_________代签。
乙方责任：
1、合同生效后，_________日内进场确定施工方案；
2、工程涉及的材料、设备保证提供原厂优质产品；
3、按质按量按期完成施工内容；
4、在施工期间，必须遵守工地的安全文明施工规程，并听从甲方现场主管人员的合理性安排，若因违反上述规定而造成的.`经济损失及后果，将由乙方自行承担；
5、整个布线系统工程提供5年保用期，工程涉及的设备的保修期详见《附件》中的“售后”说明，但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内；
6、响应服务时间在2小时以内，需现场解决的故障保证在24小时内到现场解决问题（法定休息日除外）；
7、编写工程竣工、验收及管理文档，提供实际的网线布线图和每一个信息点、语音点的fulke书面测试报告。
第七条违约责任
1、如乙方不能在合同规定时间内完工，每延期误一天乙方应按合同总价的千分之一向甲方偿付违约金。
2、如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天甲方应按应付金额的千分之一向乙方偿付滞纳金。
3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误，工期顺延。
4、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密，若未经对方同意，擅自泄漏合同有关内容给第三方，应承担因此造成的对方的损失。
5、如因某方违反本合同造成对方损失，按《中华人民共和国合同法》的有关条款进行处理。
6、如本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
第八条其它
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字（盖章）后起生效。
甲方：_____________
乙方：_______________
法人代表或授权代理人：_________
法人代表或授权代理人：_________
签章（公章）：_________
签章（公章）：_________
_________年__月__日
_________年__月__日
布线工程施工合同 篇11
甲 方：_________
乙 方：_________
甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。
乙方具体负责：
(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装
(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试
(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；
(4) 整个弱电工程采购部分包括：
除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。
二、甲乙双方的..责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_______米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________
地 址：_________地 址：_________
开户行：_________ 开户行：_________
帐 号：_________帐 号：_________
签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________
【布线工程施工合同】相关文章：
综合布线实习总结12-30
综合布线实习总结2篇01-01
装修工程施工合同05-21
工程施工建筑合同05-01
装修工程施工合同03-20
建筑装饰工程施工合同05-18
建筑幕墙工程施工合同05-04
装饰装修工程施工合同04-11
建筑装饰工程施工合同04-07
家居装修工程施工合同03-06