(通用)工程合同
随着人们对法律的了解日益加深,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编整理的工程合同7篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1
发包人(以下简称甲方)__________
承包人(以下简称乙方)__________
经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:
包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:
开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求:
按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的'要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式:
采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。 ·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同
八、仲裁与调解:
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方):____________ 承包班组长(乙方):______________
联系电话: 联系电话:
工程合同 篇2
甲方(建筑施工企业):
法定代表人:
地址:
电话:
乙方:
住址:
身份证号:
风险提示:
企业的招聘工作完成后,就进入了用工阶段,在用工前,企业一定要在员工入职一个月内与员工签订劳动合同,否则企业将为此付出巨大的代价:
一是,企业将支付未签订劳动合同期限的双倍工资。如:企业超过一年未签劳动合同,企业就得多支付员工11个月的工资。
二是,如果未签订劳动合同期限超出一年,将致使签订无固定期限的劳动合同条件成立,只要没有出现法律规定的条件或者双方约定的条件,企业就得继续履行劳动合同规定的义务,无法解除劳动合同。
甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。
一、合同期限
从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。其中试用期_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,包含于合同期内。合同期限如需变动,需及时办理合同变更手续。
风险提示:
试用期包含在劳动合同期限内,《劳动合同法》中对试用期长短的限制根据合同期限的来规定,如:
1、劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;
2、劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;
3、劳动合同期限三年以上的,试用期不得超过六个月。
违反以上规定进行约定的,若被员工投诉,会被劳动行政部门责令改正;如果违法约定的试用期已经履行的,单位还要向员工支付赔偿金。
二、工作岗位
甲方安排乙方在_______班组从事_______________工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。
三、工作条件和劳动保护
甲方需为乙方提供符合国家规定的.安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。
甲方根据乙方岗位实际情况,按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。
四、工作时间
1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制;如实行综合计算工时或不定时工作制,由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
2、因生产工作需要,经协商安排乙方加班加点,甲方按规定支付工资。日加班不超过3小时,月加班不超过36小时。日上班的,支付加班工资。
五、劳动报酬
乙方工资按以下第________种方式,按工期进度结算:
1、按时计酬,日薪_____元或月薪_____元;
2、按建筑面积计酬,每平方米_____元;
3、其它:
若按工期进度结算工资超一个月的,在正常工作情况下,甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费__________元,待工程实际完成结算工资时扣减。
六、社会保险
风险提示:
缴纳社会保险是企业的法定义务,即使是员工自己同意不缴纳社保,还签订了相关的协议,这也不能规避企业为员工缴纳社保的义务。因此,为劳动者缴纳社会保险,是企业必须而为的行为,否则,当员工以此通过法律程序维权,用人单位就要为此付出相应的代价。
甲、乙双方按规定参加社会保险。
七、劳动纪律
乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。
乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可给予批评、教育、处罚,直至解除劳动合同。
八、合同解除
经甲、乙双方协商一致,劳动合同可以解除。
(一)乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
1、在试用期间,发现不符合录用条件的;
2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;
3、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
4、被依法追究刑事责任或劳动教养的。
(二)在下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前_____日以书面形式通知乙方本人:
1、乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排适当工作的;
2、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;
4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的。
(三)有下列情形之一的,乙方可以通知甲方解除劳动合同:
1、在试用期内的;
2、甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
3、甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;
4、乙方因其它情况需要辞职,需在_____日前以书面形式通知甲方。
(四)乙方有下列情形之一的,甲方不得随意解除劳动合同:
1、因工负伤,在规定的医疗期内的;
2、女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的;
3、法律、法规、规章、规定的其他情形。
九、违反劳动合同的责任
甲、乙双方任何一方违反劳动合同,应支付违约金__________元,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
十、劳动争议
甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时,可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解,劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。
若双方不能协商解决的,当事人应向中山市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的,可在收到仲裁裁决书之日起十五天内,向中山市人民法院提起诉讼。
十一、其他事项
合同附件是本合同的组成部分,合同连附件一式三份,经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份,甲方公示一份。
本合同未尽事宜,按照《劳动法》和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时,以国家法律、法规和政策为准。
甲方(盖章):
签订日期:________年_______月______日
乙方代表(签名):
签订日期:________年_______月______日
工程合同 篇3
1、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是(C )
A、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同
B、建设工程合同不是双务、有偿合同
C、建设工程合同是一种要式合同
D、建设工程合同是一种诺成合同
2、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是 ( B )。
A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同
C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同
3、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是 ( C )
A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同
4、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人( D )。
A.20万元 B.10万元 C.2万元 D.4万元
5、建筑工程合同主体一般只能是(B )。
A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人
6、下列关于业主享有的权利,说法错误的是( C )
A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权
B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权
C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意
D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告
7、(A )是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的.一种合同。
A、买卖合同 B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同
8、租赁合同的形式没有限制,租赁期限在(C )以上的,应当采用书面形式。
A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年
9、租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同,但约定的租赁期限自续定之日起不得超过( D )年。
A、5 B、10 C、15 D、20
10、(B )适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。
A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同
工程合同 篇4
立合同单位初级中学(简称甲方)
XX公司(简称乙方)
甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。
①工程名称:教学楼。
②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。
③工程造价:本工程总面积平方米,按预算总造价元。
④承包工程:本工程采取包工不包料的'办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的协助。
⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方40%的工资款,计元;浇灌屋面后再付给50%,计元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。
⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。
⑦本工程施工期天。由________年____月____日正式开工,至________年____月____日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。
⑧其它事项:甲方派同志为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派同志负责工地施工事宜。
⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局____县城建环保局备案。
建设单位:初级中学(章)
代表(章)
施工单位:XX公司(章)
代表(章)
公证单位:县教育局(章)代表(章)城建环保局(章)代表(章)________年____月____日
工程合同 篇5
发包方(全称):
承包方(合称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
合同内容如下:
一、 工程概况
工程名称:蔬菜种植、光伏发电
工程地点:嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村
工程内容:本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。
工程立项批准文号:20xx年底前齐备
资金来源:开工前已备齐该工程款。
二、 工程承包范围:大包,包工包料,保质量安全,绿化保设计。
三、 合同工期:道路、给排水在20xx年底前完工(即20xx年12月30日前)电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。
四、 质量标准:合格工程
五、 取费标准:道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。
六、 合同价款:以实际发生的工程量为准(见预算报表)。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表,为本工程施工合同的补充条款,具有相同的`法律效力。
七、 付款方式:乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款,本工程施工一半拨到70%,完工拨至97%,剩余3%完工验收合格后一年内支付。
八、 合同生效:
合同订立时间 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定: 后生效。
九、 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,未尽事宜协商解决。
发包人(公章):承包人(公章):
住所 : 住所:
法定代表人:法定代表人:
电话:电话:
工程合同 篇6
双方经友好协商达成一致共识,签订此电脑维护合同,具体事项如下。
一、维护范围及内容:
⑴ 该网络工程故障维修 。
⑵ 该工程软件故障维修(包括系统安装,系统还原,系统更新,定期检查,)。
⑶ 网络工程每月一资定期检查。
⑷ 工程应用最新信息传播。
⑸ 提供技术支持。
二、维护方式:
⑴ 突发故障的上门维护:在接到甲方的电话通知后,乙方必须最迟在第二个工作日内进行上门维护。(如有特殊意外,双方调解处理)。
⑵ 每周一次定期探访维护系统,对用户的系统进行优化配置、调试好应用软件及相关硬件设备,使系统达到更高使用效率。
三、收费:
项目实施完毕后一年内免费提供产品及工程的维护和检查,终身优惠提供 项目升级及维护。
四、双方责任。
⑴.在甲方的工作时间内必须尽职尽责提供工程维护项目里的服务内容,甲方要求服务的联系方式为电话联系,甲方发出维护请求后,乙方必须在20—120分钟内上门服务,如有特殊意外,双方调解处理。
⑵.乙方在为甲方硬件维护的过程当中,如碰到硬件寿命终止或无法维修时,由甲方自出更换新配件或是可用配件费用(其中更换零配件负责安装费用属于免收范围)。如甲方被维修的`配件为乙方所提供,则根据产品正规保修细则履行。
⑶.乙方在为甲方更新系统、工程服务的过程当中如碰到必须购买必要特殊的工具或软件,其费用由甲方支付。
五、合同未尽事宜,由甲乙双方另议。
六、本合同书一式两份,双方各持一份
七、本合同双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
代表人:代表人:
年月日年月 日
======
甲方:_________
法定代表人:___
乙方:_________
法定代表人:___
丙方:_________
法定代表人:___
工程合同 篇7
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商一致,签订此合同。
第一条.甲方同意聘用乙方,乙方同意将一级注册建筑师注册在甲方,合同期为二年,(20xx年12月 ~20xx年12月)到期自动解除合同。合同期满后,甲方可优先进行续签,如乙方不再同意续签,甲方不得以任何理由阻止乙方转出一级注册建筑师的注册,并应开具解聘证明及职业道德证明。
第二条.甲方在施工图上使用注册章时,必须有乙方在图纸上的签字。方案投标及其他场合需使用注册章时应告知乙方同意。
第三条.注册资格证、章由乙方保管,甲方不得将乙方的证书资质用于其他用途。
第四条.甲方使用乙方注册证章的费用为 万/年(税后)。签订合同时,甲方向乙方一次性现金支付二年使用费,
第五条.本合同期间的乙方注册证书维护所需费用(包括注册费、协会会费、印章费、年检费、刊物费 、继续教育学习费以及学习期间的差旅费、咨询费)均由甲方报销,如果乙方因工作忙而没有时间参加继续教育的'学习,甲方应派人代学完一个注册期80学时。
第六条.甲方在使用乙方一级注册建筑师证书期间,有维护其继续有效的义务,因甲方原因造成乙方证书失效,甲方有责任采取措施使乙方证书恢复效力,并负担证书恢复效力前的一切损失。
第七条.甲、乙双方不得无故解除合同。因特殊原因需解除合同的,双方均需提前一个月书面通知对方,并经对方同意。因乙方原因需解除合同的,乙方需退还甲方已付本年度证书使用费。因甲方原因需解除合同的,乙方不退还甲方已付本年度证书使用费。
第八条.本合同一式贰份,甲乙双方各一份。
甲方签字(章)
乙方签字
年月日:
【工程合同】相关文章:
建筑工程工程合同04-08
工程工程合同范本02-04
实用工程工程合同 工程协议书03-07
新版建筑工程工程合同04-13
标准建筑工程工程合同04-21
工程合同07-20
(精选)工程合同08-03
[精选]工程合同08-11
工程合同[经典]08-17
工程合同[精选]07-23