安装合同

[通用]安装合同6篇

　　随着法律观念的日渐普及，合同的类型越来越多，它可以保护民事法律关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家整理的安装合同6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

安装合同 篇1

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　根据《经济合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权力义务，双方协商一致，签订本合同。

　　一、 租赁机械的名称、型号、数量、地点：

　　一、 名称：

　　二、 型号：

　　三、 数量：

　　四、 地点：

　　二、 进出场费、租金及其交纳期限：

　　一、 进出场费为人民币 元整，机械进场后五日内一次结清。

　　二、 按月结算当月租金，每月租金为人民币 元整，一次性定价不作调整。

　　三、 租赁费付款方法：从安装调试验收合格之日算起。下月月初3日内付清上月租赁款，如未按期付款，每天加收月租金1%的滞留金。

　　四、 春节放假期间，按租金的＿＿％收取台班。

　　三、 甲方责任：

　　一、 负责设备基础施工、制作。

　　二、 提供安全、可靠的电源，并将电源引入设备电源箱。

　　三、 积极配合升降机安装，拆除工作，保证进出场道路畅通，负责夜间施工照明。

　　四、 提供设备料具用房。

　　五、 承租过程中，确保机械辅件免遭丢失或损坏。

　　六、 提供操作人员食宿条件，伙食费用由乙方承担。

　　四、乙方责任：

　　一、 机械操作人员由乙方配备，保证持证随机上岗。

　　二、 配备三名操作人员，实行机械设备施工管理和安全管理的机长负责制。

　　三、 积极努力配合甲方施工，对工作不认真或服务态度差的操作人员，甲方有权提出更换。

　　四、 向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底，负责机械设备的进场安装、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。

　　五、人员管理及安全责任

　　一、 乙方操作人员应严格遵守操作规程操作，严禁违章作业，因违规操作引起的责任由乙方负责。

　　二、 乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。

　　三、 甲方违章指挥时，乙方操作人员有权拒绝作业，甲方人员不得进入机械操作室。

　　四、 甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门，随手关门，不得违犯；如在电梯周围作业或需进入电梯运行场地，施工队要通知电梯司机停机，方可安全工作。电梯是垂直运行的，看不到上一层和下一层，如在电梯周围或场地内发生意外，乙方无任何责任。

　　六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除：

　　一、 租赁期间机械设备的'维修保养及其费用均由乙方承担，并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。

　　二、 故障排除：乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时，乙方应迅速派专业人员赴现场排除。

　　三、 做好设备维修保养，及时处理故障，做到一般故障4小时内排除，大故障24小时内排除。每月累计停机修理不超过4天，如每超一天，甲方罚扣每月租金的三十分之一。

　　七、违约责任：

　　一、 甲方若不能按期足额付清月租，乙方有权停机待款，停机待款期间租赁费按正常租费全额结算,停机所造成的一切损失由甲方负责。

　　二、 因甲方的原因造成停工的，十五天内按正常费用结算。若超过十五天应以书面形式通知乙方，超过十五天的部分按正常租费的 %结算。

　　三、 甲方于报停前十五天以书面形式通知停机时间。机械使用完毕,甲方结清租赁费之日起十五天内退场。

　　八、其他约定事项：

　　九、争议的解决方式：

　　本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决，无法协商时，依法向人民法院起诉。十、本合同一式二份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效，所有条款履行完毕后自动失效。

　　甲方： 乙方：

　　（签章） （签章）

　　代表签字： 代表签字：

　　电话： 电话：

安装合同 篇2

　　编号：______________

　　发包人：_____________________________________

　　承包人：_____________________________________

　　分包工程名称：_______________________________

　　施工地址：____________________________区(县)

　　发包人(全称)：________________________________

　　承包人(全称)：________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况及承包工作内容

　　1.1 工程名称：______________________________________________

　　1.2 工程概况：______________________________________________

　　1.3 分包工作内容：__________________________________________

　　范围包括：__________________________________________________

　　1.4 工程监理单位(全称)：________________________________

　　第二条 作业人员

　　承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

　　第三条 合同工期

　　开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

　　第四条 合同价款

　　4.1 合同价款为：_________元(人民币)大写：_________元

　　4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√)：

　　经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

　　()4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

　　()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：

　　①定额工资单价为：

　　瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;

　　砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;

　　水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;

　　②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上结构：_____元/平方米;地下结构：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：______元/平方米;________;_________;

　　③分项工程承包：

　　外墙面砖：_______元/平方米;屋面防水：_______元/平方米;

　　水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;

　　内墙普通抹灰：_______元/平方米;________;________;________.

　　4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)

　　4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。

　　4.3 对合同价款内容的明确：_______________________________________

　　第五条 合同价款的结算和支付

　　5.1 结算、决算资料：

　　5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

　　5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

　　5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

　　5.2 合同价款的结算和决算：

　　5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

　　5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

　　5.3 合同价款的支付：

　　5.3.1 合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。

　　5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

　　5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

　　5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

　　第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

　　6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：

　　6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

　　6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　6.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_______________________.

　　第七条 工程质量、验收与保修

　　7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

　　7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

　　7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

　　7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.

　　第八条 工期延误

　　8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

　　a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;

　　b.设计变更和工程量增加;

　　c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;

　　d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;

　　e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;

　　f.发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

　　8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：

　　第九条 文明施工

　　9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

　　9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。

　　9.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________.

　　第十条 材料机具供应

　　10.1 本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________

　　承包人自备的工具为：______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。

　　10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。

　　10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

　　10.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________

　　第十一条 文物保护

　　对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的'，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。

　　第十二条 发包人的权利及义务

　　12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

　　12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

　　12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

　　12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

　　12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。

　　12.7 负责组织工程的验收工作。

　　12.8 本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。

　　第十三条 承包人的权利和义务

　　13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

　　13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。

　　13.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。

　　13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

　　13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

　　13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

　　13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。

　　第十四条 违约责任

　　14.1 发包人违约责任

　　14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

　　14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

　　14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

　　14.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。

　　14.2 承包人违约责任

　　14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

　　14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。

　　14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

　　第十五条 合同争议的解决

　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”)：

　　1.向北京仲裁委员会申请仲裁。

　　2.向___________人民法院起诉。

　　第十六条 合同的生效与终止

　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

　　第十七条

　　本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。

　　第十八条

　　本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

　　年 月 日

安装合同 篇3

　　__________（建设单位或招标办公室）：

　　在研究了__________建筑安装工程的招标条件和勘察，设计，施工图纸，以及参观了建筑安装工地以后，经我们认真研究核算，愿意承担上述全部工程的施工任务．我们的投标书（标函）内容如下：

　　我们的.企业概况如下：我们特此同意，在本投标书发出后的______天之内，我们都将受本投标书的约束，我们愿在这一期间（即从一九____年____月____日起至一九____年____月____日止）的任何时候接受贵单位的中标通知．一但我们的投标被接纳，我们将与贵单位共同协商，按招标书所列条款的内容正式签署__________________建筑安装工程施工合同，并切实按照合同的要求进行施工，保证按质，按量，按时完工．

　　我们承诺，本投标书（标函）一经寄出，不得以任何理由更改，中标后不得拒绝签订施工合同和施工；一但本投标书中标，在签订正式合同之前，本投标书连同贵单位的中标通知，将构成我们与贵单位之间有法律约束力的协议文件．（如果招标书要求投标方提供银行或上级部门担保的，投标方应在投标书<标函>中附上一份银行或上级部门的履约保证书．）

　　投标书发出日期：________年____月____日________时

　　投标单位：_____________（公章）

　　企业负责人：____________（盖章）

　　联系人：__________（盖章）

　　电话：_______________

　　地址：_______________

安装合同 篇4

　　发包方：福建恒亿建设集团有限公司（以下简称甲方）

　　（新罗区财政局综合业务大楼项目部）

　　承包方：龙岩市新罗区民安人防设备经营部 (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订如下合同条款：

　　第一条 工程概况

　　1、 工程名称：龙岩市新罗区财政局综合业务大楼 人防工程防护设备与安装

　　2、 工程地点：登高中路与溪南路交汇处西北角

　　3、 承包方式：包工包料，独立核算，自负盈亏（含在施工中的一切所需机械、工具）。

　　4、 结算方式：按图纸内容包干计算。

　　5、 合同总价款（人民币）第二条 工程承包范围

　　人防防护、通风设备（详见乙方报价清单）

　　第三条 关于工程质量及验收的约定

　　1、 质量标准：按照国家人防办、建设建设部最新图集生产，产品达到合格标准。

　　2、 工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx），福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。

　　3、 乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家，并提供各项产品的质保书。

　　第四条 承包工作内容和工作时间

　　1、 乙方应按甲、乙双方协定的'和所有图纸设计中所需所有的人防产品（可分期）根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度，乙方应积极配合做好各项的本职工作，并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等（质保书）交付甲方，以便认产品、品牌。

　　2、 综合治理、安全生产、文明施工：

　　①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件（如暂住证、婚育证、劳务证等），不满十八周岁的人员不许上岗操作，严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令，违法的经济处罚由乙方自行承担；乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度，凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象，均按公司有关规定给予重罚，所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。

　　②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例，所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育，施工前应进行技术交底，不接受教育、违章作业，出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失，违章未造成损失，每发现一次罚款200元，施工所需个人防护用品由乙方自行解决。

　　③乙方班组人员在施工时应注意安全，若因乙方自行造成的事故，

　　甲方不负任何法律责任，一切费用由乙方自理。

　　第五条 工程结算及付款办法：

　　按实际工程量结算，甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方（有关甲方向乙方提取管理费、配套费等，按总造价的18%从各次转款中按比例提取）。工程竣工验收后三个月内付清尾款，乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。

　　第六条 争议或纠纷处理

　　1、 合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

　　2、 解决合同纠纷方式：双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商，协商不成则提交仲裁机构仲裁，不服仲裁，可向当地人民法院提出诉讼，双方均应服从人民法院的判决。

　　第七条 双方责任

　　1、 为保证安装拆卸和保养的需要，乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环，费用由乙方负责。

　　2、 甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。

　　3、 甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料（经人防部门审核认可的图纸），如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工，由此造成工程未通过验收，由乙方承担责任，并负责由此发生的一切经济损失责任。

　　4、 甲方向乙方提供施工所需水、电接口。

　　5、 乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工作。

　　6、 工程完工后，乙方须提供全部施工及技术资料，并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。

　　7、 乙方门扇到场之前，甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输

　　通道。

　　第八条 其他事项

　　1、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　2、 本合同履行完成后自动终止。

　　3、 施工过程中如有增减项目，竣工验收结算应按实际相应增减；即原图纸中已有的项目价格按照合同单价，图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。

　　补充条款：

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　单位地址： 单位地址：

　　电话：电话：

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同签订地点：新罗区财政局综合业务大楼工地

安装合同 篇5

　　买方：（以下简称甲方）

　　卖方：（以下简称乙方）

　　本买卖合同由买方和卖方根据中华人民共和国经济合同法平等互利、协商一致、诚实信用的原则，友好协商共同签订，本合同经双方签字盖章后即生效，双方应共同严格遵照下列合同条款：

　　一、产品：

　　1、产品规格：（详细规格详见附件一《电梯规格参数表》）

　　2、合同总价：共计人民币（大写）：壹拾壹萬陆仟元整（￥116000。00元）。此价格进口关税和中国国内增值税。不含安装费。

　　3、如买方要求或同意变更电梯规格，费用和交货期另议。

　　二、交货：

　　1、交货方式：卖方负责将本合同项下电梯设备运送到买方指定地点交货。电梯设备的运输、装卸费用均由卖方负责。

　　2、交货联系人：刘发双 联系电话：

　　3、交货地点：湖北省恩施市土司路106号

　　4、收货联系人：卢召翠 联系电话：

　　5、交货期限：本合同签订之后，卖方于收到全额定金之日起 20 天内交货。

　　6、若买方需要延迟收货，应提前 5 天通知卖方，但延期不得超过 10 天。

　　7、本合同项下所有设备运输途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。

　　三、包装：

　　1、卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装，使用长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力，电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装，若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

　　2、在每个包装箱表面，应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。若单个的木箱重量为2吨或2吨以上，在箱面上须标明重心和起重点，以便装卸和搬运。

　　四、到货验收：

　　1、货到验收：在本合同规定的交货时间内，在电梯设备到达交付地点当日，买方和卖方共同对运抵的所有货物进行当场拆箱验收。卖方必须保证货物与装箱清单（详见附件二《FSLK—S乘客电梯主要部件清单》）一致，若发现货物与装箱清单数目、规格等不符合时，应由卖方无条件补齐或调换；在交货日期5天内，发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除卖方对此的保证责任。

　　2、货物保管：买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前，将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。

　　五、安装验收：

　　1、安装：货物经开箱验收合格后，由卖方指定的有资质的、合格安装人员依据本合同附件三《电梯设备安装合同书》进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。

　　2、安装验收：在电梯安装完毕后日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报检，买方应积极配合卖方。若安装验收没有通过的，卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的，由此产生的买方损失由卖方承担。

　　3、有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承担。

　　4、电梯产品未经验收合格并发放准运证之前，买方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由买方负责。同时，电梯安装验收通过、交付买方后并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的`全面保证责任。

　　5、电梯经验收合格并发放准运证后，买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给买方之日起算。

　　六、付款方式：

　　1、本合同签订后，买方应于3日内向卖方支付合同价款总额的%作为定金，即￥30000。00元（大写：叁萬元整）作为定金。卖方在收到全额定金后，根据合同交货日期要求交货。

　　2、买方接到卖方交货通知后，应在收货前10天内交付本合同电梯设备价款总额的*%，共计人民币（大写）： 八萬陆仟 元整（￥86000。00元）

　　3、在电梯设备按合同要求运送到指定地点、并经双方拆箱清点确认无误后天内，买方向卖方支付合同电梯价款总额的%。

　　4、在当地电梯质量检查部门验收合格、颁发准运证后天内，买方向卖方支付该合同电梯价款总额的%，即。

　　5、本合同价款总额的10%留作质量保证金，即￥，（大写：元整），有效期至电梯保修期结束。

　　6、本条规定各笔款项的支付方式可通过银行承兑汇票或银行转帐。

　　7、卖方在每次收款同时应向买方开具等额的正式发票。

　　8、安装款的付款方式按安装合同进行。

　　七、技术文件：

　　卖方提供的电梯设备应具备以下整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运，若有任何文件遗失，卖方须在15天内将这些资料免费邮寄给买方：

　　1、装箱清单；

　　2、一整套操作和维修手册（包括电路图）；

　　3、品质证书。

　　八、质量保证：

　　1、卖方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。卖方保证所出售的商品在卖方安装、用户正常使用和卖方的维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同规定的质量标准。

　　2、卖方保证卖方提供的乘客电梯均根据GB/T10058—1997《电梯技术条件》和

　　GB7588—20xx《电梯制造与安装安全规范》等国家标准、以及双方约定的其他标准（包括卖方的单方承诺）设计制造。设计寿命为*年。

　　3、电梯保修期自电梯经验收合格、移交给买方之日起的12个月内。在电梯保修期内，卖方将对除由于买方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、更换。经卖方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，卖方还应当作出赔偿。

　　4、如双方对质量问题的认定有争议，由设备安装地技术监督局或质量监督站等电梯质检权威机构检验并裁定。

　　5、电梯保修期满后，卖方仍对所供电梯具有永久维修服务的责任，并保证对所供电梯持续有偿提供维修必需的备品、备件。

　　九、土建要求：

　　买方的井道、机房需符合电梯设备的安装要求，做好预留、预埋工作，有关土建图纸应经合同买卖双方共同确认：实际建筑应在电梯安装前按GB50310—20xx《电梯工程施工质量验收规范》要求进行土建交接验收，如有不符由买方通知卖方负责整改。

　　十、违约责任：

　　1、本合同从依法签订或签证之日起生效，任何一方不得擅自修改或终止。除不可抗力外，买卖双方中任何一方单方面终止合同的，必须向另一方偿付违约金，违约金为合同总额的30%，并赔偿给另一方造成的实际损失。

　　2、合同履行中，买、卖双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定的交货日期前10天以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可，因此造成的损失由提出方承担。

　　3、买方因其过错若没有按照本合同规定支付合同价款，则交货期限相应推迟。同时，买方因其过错若没有按照本合同的规定延期支付任何一笔合同价款，均应每延期一日按应付而未付的款项金额的万分之四向卖方支付违约金。

　　4、卖方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的，则应每延期一日按延期交货货物价款总额的万分之四向买方支付违约金。

　　5、若因卖方（包括卖方指定的安装方）原因导致货物无法通过安装验收或者安装验收拖延的，则应每延期一日按延期通过验收货物价款总额的万分之四向买方支付违约金。

　　6、若因卖方未能及时安装、调试、维修、调换而造成买方工期延误或对买方造成其它损失的，则卖方应承担由此产生的全部责任。

　　7、在保修期内，卖方在收到买方通知的合理期限内未能提供维修、调换服务的，买方有权委托第三方进行维修，维修费用由卖方承担，直接从卖方的质量保证金中扣除。

　　8、不可抗力：凡因发生地震、台风、暴雨、火灾等其它不能预见、不能避免也不能克服的原因导致合同不能按照约定履行时，则遭遇不可抗力的一方，应在该不可抗力事件发生后15天内以书面形式通知另一方，并提供不可抗力的证明事件的证明。因遭遇不可抗力而不能按照合同约定履行的一方，经合同鉴定机关查实证实，可免除违约责任，但该方仍有责任采取必要措施以尽可能履行自己的义务。

　　十一、其他：

　　1、本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　2、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。

　　3、如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成则由人民法院裁决。

　　4、本合同一式贰份，买、卖双方各执一份，经买、卖双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇6

　　XXXXXXXXXXXXXXXXXXX甲方： 乙方：

　　甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同志。

　　第一条订购板房内容

　　甲方向乙方订购的活动板房内容为：

　　活动板房总面积计算规则：

　　1、主体面积=外墙外面长×宽×层数

　　2、室外楼梯、走道面积=自然层水平投影面积

　　3、雨棚面积=雨棚水平投影面积的一半

　　4、总面积=1+2+3

　　第二条 合同金额

　　1/平方米，板房金额（人民币）： 元。

　　（大写） 元。

　　2型号板房单价为/平方米，板房金额（人民币）： 元。

　　（大写）元。

　　3、上列单价、金额不包括土建、水电安装等项目的费用。

　　4、其他约定： 。

　　5、合同总金额（人民币） （大写）： 元。

　　第三条 付款方式：

　　1、合同签订后，甲方应于年额 %的预付款计 元。

　　（大写） 。

　　2、板房钢构进场后2天内，甲方应向乙方支付合同金额的进度款，计 元。

　　3、活动板房安装完工，甲方验收后3的尾款，计 元。

　　4、其他约定 。

　　5、在甲方未付清所有活动板款之前，本活动板房的`所有权归乙方。

　　第四条 安装地点及工期

　　1、。

　　2、安装平面布置方案详见甲方确认的平面布置图。

　　3、安装工期：自甲方向乙方交付已达到设计强度并符合安装要求的基础起 个工作日。

　　4、其他约定： 。

　　第五条 工期顺延

　　由于下列原因造成安装工期延误，工期相应顺延：

　　1、甲方提出设计变更、增补及项目的增加；

　　2、一周内因停电停水造成停工累计达八小时以上；

　　3、甲方不能按约定期限提供材料堆场、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电；

　　4、不可抗力：是指大雨、强风、水灾、地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　5、甲方代表未及时对变更、增补等履行身份证手续，影响下一工序的进度；

　　6、甲方不按合同规定及时支付预付款或进度款等影响施工进度；

　　7、属于甲方分包的项目，未能配合安装进度；

　　第六条 甲方责任

　　1、负责办理活动板房的有关用地、报建手续。

　　2、应在进场前两天完成现场场地平整和道路畅通，并按设计要求做好

　　活动板房的基础。进场当天，甲方应派代表到安装现场与乙方进行交接，协助乙方顺利开工。

　　3、向乙方免费提供100m以内的安装用水、用电接口。

　　4、应按合同第三条规定的时间及时支付款项。如甲方未按时向乙方付

　　款，甲方相应承担应付款项每天千分之三的滞纳金。因此造成停窝工，甲方应承担乙方工人的误工费，每人每天按30元计算。

　　5、应在活动板房完工当天，派出现场代表会同乙方按合同及附件约定对

　　板房进行验收，并办理验收交接手续。如甲方未到场参与验收而自行启用活动板房，则视为对本活动板房安装质量符合合同要求的确认和验收手续的完成。

　　6、进场前，应对乙方提供的设计图纸予以确认。如再提出变更时，甲方应将变更内容书面致函对方，并承担相关费用。乙方现场安装人员在乙方下达变更指令后方能执行。

　　第七条 乙方责任：

　　1、按照合同约定的工期完成供应和安装任务；

　　2、按照活动板房行业通用产品质量，满足甲方正常使用要求。其中

　　楼面使用荷载不应大于150kg/m2。

　　3、乙方提供自板房完工日起一年的保修服务（甲方项目工期不足一

　　年的，保修致项目完工）。属乙方活动板房质量问题的，乙方予以无偿修补。

　　4、其他服务：乙方保修期满后出现的问题或保修期内属甲方原因造成

　　的损坏，乙方负责予以修补，修补费用由甲方承担。

　　5、乙方安装期间属乙方原因造成的安全事故及损失由乙方承担。

　　第八条 甲方支付给乙方合同款项时，收款单位全称必须填写：“雅致集成房屋股份有限公司福州分公司。”否则发生款项流失，其损失由甲方承担。

　　第九条 本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商后签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　第十条 本珍贵同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交福州市台江区人民法院诉讼。

　　第十一条 本合同一式份，具有同等法律效力。

　　甲方盖章： 乙方盖章：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 代表签字： 代表签字：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　签约时间： 年 月 日

　　签约地点

【安装合同】相关文章：

安装合同07-20

安装合同(经典)07-28

（精选）安装合同07-30

【精选】安装合同08-10

安装合同（经典）07-31

(精选)安装合同08-06

[经典]安装合同08-05

安装合同【精选】08-16

安装合同【经典】08-14

安装合同（精选）08-13