当前位置：聚优网>实用文>合同范本>安装合同

安装合同

时间：2023-08-13 14:08:25 合同范本我要投稿

安装合同6篇(集合)

　　随着法律观念的深入人心，我们用到合同的地方越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编收集整理的安装合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

安装合同6篇(集合)

安装合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求，双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。双方就甲方指定的项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议，以便共同遵守执行：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：太仓之江国际花苑

　　2、建筑面积及工程范围：总建筑面积约

　　3、工程地点：江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处

　　4、建筑结构：框架剪力墙结构、框架结构。

　　二、工期要求

　　1、合同工期：根据土建工期进行。

　　2、开工时间：年月日。

　　3、工期已考虑以下内容：1、已考虑了节假日对工程的影响;2、已考虑了雨季对工期的影响;

　　3、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响;

　　4、已考虑了材料进场、电力等意外情况的影响;

　　5、已考虑了农忙因素的`影响。

　　三、工程质量标准

　　（一）总体质量要求：

　　1、本工程质量标准合格，标准化文明工地。

　　2、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理，必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。

　　3、主控项目全数检查，并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求，抽查点数的90%以上必须达到合格，且85%以上必须达到优良标准（抽查点数按相关质量验收规范执行）。

　　（二）具体质量要求：

　　1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。

　　2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因出现施工质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。

　　4、分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，合格方能报甲方验收。

　　5、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。

　　四、工程承包范围

　　根据与甲方协商决定承包楼号（含地下室，不含人防地下室），建筑面积约为 m ，其具体承包以下内容：

　　1）、地下室及人防承包范围

　　1、给水系统：给水管道预埋，连接到卫生间一个水龙头，卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1。5m，以外不含在内。

　　排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1。5m或第一个井道。

　　2、强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装（不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线进线安装，该部分由供电局连接安装）;动力电安装（连接至动力配电柜位置，不包括接电机）;疏散指示管道预埋及照明安装。

　　3、弱电：网络电视、网络、对讲电话系统仅管道预埋（图纸显示由相关部门要求，仅预留管路）。

　　2）、商铺承包范围

　　1、给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间一个水龙头，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1。5m，以外不含在内。

　　2、排水系统：卫生间、淋浴间、等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装;雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1。5m或第一个井道。

　　3、强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明（商铺照明线仅接入到开关箱，其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内）;除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装;动力电安装（连接至动力配电柜位置）;疏散指示管道预埋及照明安装。

　　4、弱电：网络电视、网络、电话、管道预埋——至室内弱电接线箱（图纸显示由相关部门要求，仅预留管路）;不含室外管道及管井砌筑预埋。

　　3）、住户承包范围

　　1、给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;仅含安装一个水龙头（卫生间或厨房间）;给水出外墙至室外1。5m，以外不含在内。

　　2、排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1。5m或第一个井道。

　　3、强电：按照图纸完成防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座开关面板安装;总变至分变连接安装（不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线安装，该部分由供电局连接安装）;动力电安装（连接至动力配电柜位置）;疏散指示管道预埋及照明安装。

　　4、弱电：网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋（图纸显示由相关部门要求，仅预留管路）。

　　4）、甲方安排的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工，费用由现场施工员签认计算。

　　5）、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用双方协商解决。

　　6）、本工程所有预埋套管加工不包括在内。

　　7）、以上仅为清包工，（不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、安全带、安全帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等）。

　　五、承包方式、计量、计价

　　1、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。

　　2、甲方除提供垂直运输机械、套丝机、电焊机外，其余施工机械均由乙方负责（包括但不限于打压机，切割机和顶弯机，电锤，电钻，手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件）。

　　3、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价元/m2质量安全随进度考核，合格则予以支付，不合格则不予以支付。如有零星用工，则技工按 300元/工日，普工按 180元/工日，合同暂定总价万元。

　　3、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素、市场行情等各种涨价风险，施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场，施工过程中单价不因施工条件等原因做调整。

　　4、现场进度满足业主单位总体要求，必须达到业主及甲方共同制订的进度要求。因其他原因造成的现场窝工、停工，其窝工损失双方协商解决。

　　5、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。

　　六、结算和付款方式

　　1、如所有工具有乙方提供，甲方需在乙方进场施工预支付5万元工程款，此工程款在以后合同结算中扣除。

　　2、乙方每完成5层预留预埋施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的30%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。

　　3、乙方每完成5层线盒安装、二次配管、户内箱底箱施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。

　　4、乙方每完成5层排水安装、给水立管、横管、支管施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的10%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。

　　5、乙方每完成5层桥架安装、穿线、灯具施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的5%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。

　　6、乙方每完成5层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。

　　7、本工程竣工验收合格后15天内，甲方向乙方支付工程总价款的12%。

　　8、工程质量保证金为3% ，保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。

　　9、因甲方原因延误工期，其工期顺延，超过三天需补民工工资的70%。

　　10、甲方需把所有材料及设备及时到场地，乙方不包括材料卸运，如需要卸运需支付费用。

　　九、其它

　　l、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方代表签字盖章（或手印）后生效。

　　2、本合同在履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事项双方协商解决，签订的补充协议与本合同具有同等效力。

　　4、本合同的附件《项目管理细则》为本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方：乙方（签字并按手印）：

　　法定代表人：电话：

　　委托代理人：

　　日期：日期：

　　开户银行：

　　账号：

安装合同篇2

　　需方（甲方）：

　　供方（乙方）：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定，本着平等互利的'

　　原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同

　　遵守。

　　安装。

　　三、交货期：合同签订后天后内货到现场，天内安装完成。

　　四、交货地点：

　　五、结算方式：合同签订后，货到现场甲方即向乙方支付合同总额的%

　　即元作为进度款。安装完成，支付元，验收合格办理总结算，天内，甲方即一次性付清全额余款。

　　六、乙方需遵守甲方现场规章制度，如发生安全事故，由乙方自行承担。

　　七、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一

　　方不得擅自约或解除合同，否则应向对方支付合同总额%的违约金；甲方中途退货，无权请求还已付贷款，并要补偿乙方损失；产品已交货运时，甲方无权要求退货。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协

　　商解决。

　　九、产品免费保修一年（人为或自然灾害损坏除外），终身维修。

　　备注：

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

安装合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因原自来水管道大量漏水，需对原供水管线排查及维修，并对部分区域重新安装。甲方委托乙方给该项目的实施，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。

　　一、乙方对甲方原供水管线排查及维修，并对部分区域需重新安装，含土建。时间十天。

　　二、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程实际情况，由乙方指派人员参与甲乙方对安装材料的采购，安装材料须符合国家标准。

　　三、经双方协商本工程造价约4.5万元.。施工结束经验收按实结算。

　　四、施工结束验收合格，正常使用二个月无异常后一次性结清工程款。

　　五、甲方负责提供工程的施工场地;负责施工期间与供水单位及相邻单位、住户的协调工作。负责对施工质量、进度监督。

　　六、乙方负责本协议约定的要求，抓紧时间完成给水管道维修、安装;工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任;应做好施工现场的`安全生产管理工作，因乙方原因发生安全事故或管理不当造成的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，由乙方承担全部费用及责任。

　　七、因乙方原因致水管泄漏返工，其材料及实际损失一概由乙方负责。

　　八、未尽事宜协商解决。本协议签定之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（代表）：

　　日期：

　　乙方（代表）：

　　日期：

安装合同篇4

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。

　　（一）、安装塔机的概况

　　1.1塔机型号：QZT-63

　　1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。

　　1.3塔机安装说明书

　　1.4塔机安装高度说明：

　　（二）、安装塔机时间地点

　　2.1地点：

　　2.2时间：20xx年4月26日

　　（三）、费用及付款

　　3.1安装费、安检费资料费。

　　3.2安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。

　　（四）、甲方责任

　　4.1提供安装塔机的全部技术资料

　　4.2提供安装塔机的整件和合格配件。

　　4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》

　　4.4督促施工总包方单位创造安装塔机的.施工条件。

　　4.5协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。

　　（五）乙方责任

　　5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。

　　5.2特种作业人员必须持证上岗（应提供单位名称及证书）

　　5.3安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。

　　5.4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。

　　5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。

　　5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。

　　（六）其它

　　6.1合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。

　　6.2合同一经双方签字、盖章即生效。

　　6.3合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　发包方：

　　承包方：

　　日期：

安装合同篇5

　　工程名称：

　　甲方：乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、好协商、自愿的`基础上，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工的有关事宜达成如下协议：

　　一、施工范围：

　　乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。

　　二、施工方案：

　　楼板地面采用 20xx年xx月xx日；

　　九、工程竣工：

　　乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续；甲方在收到乙方验收通知后两日内如未参加验收，视为验收合格；

　　十、质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责维修。

　　十一、合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。

　　十二、施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

　　十三、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）

　　签字：签字：

安装合同篇6

　　于19__年__月__日，联洋航运有限公司(简称甲方)，与蓝天船用设备有限公司(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。

　　1.安装工程名称：12v-400zc型主机。

　　2.工程地点：甲方_________________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括12v-400zc主机试验运行。

　　5.安装工程总价格：_____________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_______________美元整;

　　第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即______________美元整;

　　第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即________________美元整;

　　第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即______________美元整;

　　第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_____________美元整;

　　第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即______________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即______________美元整。

　　8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的.数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

　　11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾************，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。

　　13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：(1)图样;(2)估价单。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对12v-400zc主机保养服务1年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方：______________ 乙方：_____________

　　由：_______________ 由：______________

　　承包人(contractors)。承包人与欲求安装工程的业主(promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。

　　工程承包有综合承包人(总承包)(general contractors)和专业承包人(specialist contractors)。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。

　　国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。