关于工程合同范文八篇
随着人们法律意识的加强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编为大家整理的工程合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程合同 篇1
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：______________________________________。
1.2 工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表); (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：
(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条 发包人义务
4.1 开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源、电源;
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积的.住房油漆及乳胶漆工程25-30天,安装工程5-10天)。
第七条 材料的提供
7.1 由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;
7.2 由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
8.3 发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应顺延。
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包人承担，工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。
第九条 质量标准：
双方约定本工程施工质量标准：<住宅装饰装修工程施工规范gb 50327-20xx="">，施工过程中双方对工程质量发生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
(1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;
(2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;
(3)木工吊顶,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。 承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。
10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。
10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。
第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按以下____方式支付工程款：
(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款，即
_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后,
发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元.
(2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次 (5%-20%)付款,水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。
( 3 )其他支付方式：
___________________________________________________________________.
11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。
11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。 第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4 发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,十五天后乙方可中止合约. 12.5 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
(一)提交武汉市装饰协会或_________________________________________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
14.1程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工
程价款内)。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。
第十五条 其他约定事项：
______________________________________________________________.
承 包 人(盖章)： 发包人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字): 委托代理人(签字)：
年 月 日
工程合同 篇2
甲方：
乙方：
为了优质高效地完成甲方交付给乙方的施工任务，明确甲乙双方
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包形式：
4、工程内容： 成孔、砼搅拌与浇注、钢筋笼制作与安装;
5、工程量：实际完成工程作量结算(桩长含0.5米桩头)
二、工程造价及工期
1、桩基检测： 元/栋
2、工程总价：
3、施工工期：自年日竣工，施工工期为 天。
三、工程质量标准：合格
四、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方在开工前，将与施工项目有关的设计图纸、地质勘察报告以及书面的技术要求交付乙方;并对施工现场及技术资料做一次性技术交底。
2、在乙方开始施工前，甲方应做好施工现场的“三通一平”工作，并负责清除施工场地的地下隐蔽物。
3、施工过程中，甲方负责协调施工现场与周边有关各方面的关系;负责提供乙方施工现场办公室 间;提供乙方施工人员的食宿用场地及施工用料堆放用场地，确保施工的顺利进行。
4、按有关规定及技术规范检查、督导乙方的施工质量及工程进度，在发现问题时，有权要求乙方停工整顿，对已完工部位及时予以验收;在施工现场出现未曾预料到的情况时，及时对乙方对此提出的技术措施予以审议，并提出书面意见。
5、对由于甲方原因造成的停工、窝工，甲方负责按实际发生补偿由此给乙方造成的经济损失。
6、甲方按双方约定及时向乙方划拨工程款，以确保工程按正常进度进行。
(二)乙方责任
1、服从甲方及监理单位对施工现场的管理，及时向各技术管理部门提交完整无缺的技术资料。
2、按设计图纸及国家颁发的现行技术质量标准，认真组织施工，确保工程质量验收一次合格。
3、乙方在施工过程中发生的机械、人身事故及工程质量事故，负全部责任并承担由此而引起的'一切损失。
4、因乙方施工组织管理及施工设备配置不当而造成的停工、窝工、待料等情况，由乙方自行承担由此而引起的经济损失，若出现工期延长时，乙方应补偿甲方的经济损失。
5、施工过程中，遇地质情况与原勘察报告不符或其它影响施工的因素出现时，在及时向甲方报告的同时，应立即提出技术处理措施，在取得甲方、监理的同意意见后，按调整后的方案进行施工。
6、委托秦皇岛市建筑主管部门认可的桩基检测单位进行桩基工程检测。
7、支付施工水电费。
五、付款及结算
1、日内甲方向乙方付工程总价的%，做为乙方的备料(预付)款。
2、工程进度达到时，甲方向乙方再付工程总价的 %，做为乙方施工的进度款。
3、工程量全部完成时，甲方向乙方再付工程总价的%。
4、工程竣工验收合格后，甲方在日内将尾款一次性对乙
六、附则
1、本合同一式份，双方各执份，具同等效用。
2、合同经双方代表签字后生效，工程完工并结清工程款后自然失效。
3、在本合同执行过程中，如出现不可预见性的情况发生时，双方友好协商解决。
4、合同生效后，任何一方违约造成的对方经济损失，由违约方承担全部责任。
5、受现场实际条件制约，需增加工程量或加大乙方责任时，甲方按乙方中标时取费原则，甲方给乙方增加工程施工费用。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇3
1、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。
A.可以拒绝赔偿
B.不得提出异议
C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少
D.可以要求建设行政主管部门裁定予以适当减少
答案：C
2、大中型工程从发出中标通知书，到双方订立书面合同时间，不得多于( )天。
A.30
B.20
C.28
D.35
答案：A
试题解析：《招标投标法》规定，中标通知发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。没有区分大、中、小型工程。
3、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。
A.传真
B.电子邮件
C.行为
D.信件
答案：C
4、根据《合同法》下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。
A.违约金虽然不是法律规定的担保形式，但具有担保性质。
B.违约金和定金不能同时并用;
C.定金是承担违约责任的必备形式;
D.违约金和赔偿损失不能同时使用。
答案：C
5、仲裁协议书的约定意味着( )。
A.必须去仲裁解决合同纠纷
B.排除了法院管辖
C.订立合同时必须有仲裁协议
D.仲裁具有法律的强制性作用
答案：B
6、仲裁委员会对合同纠纷进行仲裁时，如不能形成多数意见，裁决应当按照( )的意见作出。
A.上级仲裁委员会
B.本地政法委
C.首席仲裁员
D.仲裁委员会主任
答案：C
7、某人在商店购一件笔记本电脑，欠出卖人3000元，次日又向该商店购一电视机，交完电视机款项后，出卖人以买电脑欠款为由，不交付电视机，其法律后果是( )。
A.出卖人承担违约责任
B.出卖人可行使同时履行抗辨权
C.出卖人可行使合同履行的不安抗辨权
D.出卖人可行使先履行方抗辨权
答案：A
8、合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，( )。
A.违约方可以选择适用违约金或者定金
B.守约方可以选择适用违约金或者定金
C.双方可以协商选择适用违约金或者定金
D.任何一方可以选择适用违约金或者定金
答案：B
9、合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，( )。
A.另一方可请求法院强制执行
B.仲裁机构可强制执行
C.另一方可以请求公安机关强制执行
D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款
答案：A
10、违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方( )。
A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同
B.在继续履行过程中可更换标的
C.必须按合同条款继续履行合同
D.可拒绝继续履行合同
答案：C
11、根据《招标投标法》规定，下列( )项目必须实行招标。
A.抢险救灾
B.涉及国家安全工程
C.关系社会公共利益的大型基础设施
D.扶贫项目
答案：C
试题解析：《招标投标法》规定必须招标的范围包括(1)大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)国家投资、融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
12、《招标投标法》规定建设单位不具备( )条件时，可以委托具有相应资质的监理单位代理招标工作。
A.相应的经济、技术管理人员
B.法人资格
C.审核招标文件的能力
D.监督开标、评标、定标的能力
答案：A
试题解析：《招标投标法》对招标人的招标能力要求：(1)有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员;(2)有组织编制招标文件的能力;(3)有审查投标单位资质的'能力;(4)有组织开标、评标、定标的能力。
13、根据《合同法》规定，违约金具有惩罚和补偿双重特征，下列情况中，( )就体现了惩罚性质。
A.约定违约金低于造成损失时，应当相应增加违约金;
B.约定违约金高于造成损失时，应当相应减少违约金;
C.约定违约金过分高于告成损失时，应当适当减少违约金;
D.当事人违约是第三人造成的，应由当事人向对方赔偿。
答案：C
14、当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后，招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( )为准。
A.招标文件中的规定
B.招标单位在会议上的口头解答
C.发给投标单位的会议记录
D.现场考察时招标单位的口头解答
答案：C
试题解析：招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。
15、因发生不可抗力致使施工合同解除，但( )条款仍然对合同双方有约束力。
A.清理
B.质量
C.清理、违约
D.清理、结算和争议解决
答案：D
16、合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为( )。
A.1万元
B.2万元
C.3万元
D.4万元
答案：D
17、工程项目招标时，经评标小组评议后，确定中标人的单位是( )。
A.招投标管理部门
B.评标委员会
C.招标人
D.合同管理部门
答案：C
试题解析：投标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。
18、设计招标应采用( )方式选择承包单位。
A.公开招标
B.设计方案竞选
C.邀请招标
D.议标
答案：B
试题解析：设计招标与施工、材料、设备招标等不同，其特点表现为承包任务是投标人通过自己的智力劳动将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。而后者则是招标人按设计的明确要求完成规定的物质生产劳动。设计招标文件对投标人所提出的要求不那么明确具体，只是简单介绍工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等。投标人按规定分别报出工程项目的构思方案、实施计划和报价。鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。
19、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为( )以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
A.3人
B.5人
C.7人
D.9人
答案：B
试题解析：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
20、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标
答案：A
试题解析：公开招标缺点之一是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。邀请招标优点之一是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时间
工程合同 篇4
甲方：四川成蜀电力建设工程公司
乙方：中国对外西北建设工程集团有限公司达州分公司
甲方将东柳、清溪－中山煤业35kV线路工程基础爆破项目委托乙方作爆破设计与施工，经双方协商达成如下协议：
一、工程名称：东柳、清溪－中山煤业35kV线路工程
二、工作地点：大竹县东柳、清溪－中山煤业35kV线路工程
三、付款方式：包工包料爆破石头每立方米 32 元人民币结算，甲方安乙方工作量的 70 ﹪预支作为购买炸药及xx，余款在施工完工后三天内付清。
四、甲乙双方责任：
（一）、甲方责任
1、甲方负责清理爆破作业面原有松石，浮土，以方便乙方钻眼作业；
2、乙方负责打炮眼洞、放炮、购买炸药。（包括乙方办理手续费和安全费用由乙方自行负责）
3、甲方必须听从乙方把已放好炮的基础的松石清理完后，乙方好便于进行下一步放爆施工。
4、督促乙方严格按照《爆破安全规程》（GB6722-20xx）的规定进行爆破作业。
5、计算方式：按实际放炮量计算。土量不计算。
6、乙方进场后，甲方支付一万元给乙方购买炸药及xx。
（二）、乙方责任：
1、乙方应具有规定的爆破施工有关资质，向甲方提供《爆破作业单位许可证》、《爆破作业人员许可证》、《爆破作业人员上岗证》等资料复印件各一份。
2、乙方负责到政府各有关部门办理有关爆破施工手续。
3、负责整个爆破过程的`安全工作，对甲方工程项目造成不良好影响及破坏的，由乙方承担全部责任。
4、负责爆破作业施工全过程的现场安全警戒，现场安全管理工作。
5、乙方必须听从甲方指挥和时间安排来施工。好便于按期完成。
6、乙方在进行民用爆物品运输，储存、配送爆破作业时，应严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院466号令）等相关规定的要求和程序进行，严格按照《爆破安全规程》组织施工。
五、违约责任：
1、乙方在施工中加强安全管理工作，对爆破施工的安全承担全部责任。
六、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式二份，双方各一份。
甲方：（签字、盖章） 乙方（签字、盖章） 日期： 日期：
工程合同 篇5
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20xx-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:
1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的'通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建设工程施工合同(示范文本)GF-20xx-0201
目录
第一部分 合同协议书…………………………......................…...1
一、工程概况 ...................................................................... ..….1
二、合同工期 ............................................................................. 1
三、质量标准 ............................................................................. 2
四、签约合同价与合同价格形式 ............................................. 2
五、项目经理 ............................................................................. 2
六、合同文件构成 ..................................................................... 2
七、承诺 ..................................................................................... 3
八、词语含义 ............................................................................. 3
九、签订时间 ............................................................................. 4
十、签订地点 ............................................................................. 4
十一、补充协议 ......................................................................... 4
十二、合同生效 ......................................................................... 4
十三、合同份数 ......................................................................... 4 第二部分 通用合同条款……………………......…...............…......6
1. 一般约定 ................................................................................ 6
1.1词语定义与解释 ............................................................... 6
1.2语言文字 ......................................................................... 11
1.3法律 ................................................................................. 11
1.4 标准和规范 .................................................................... 12
1.5 合同文件的优先顺序 .................................................... 12
1.6图纸和承包人文件 ......................................................... 13
1.7联络 ................................................................................. 14
1.8严禁贿赂 ......................................................................... 15
1.9化石、文物 ..................................................................... 15
1.10交通运输 ....................................................................... 16
1.11知识产权 ....................................................................... 18
1.12保密 ............................................................................... 18
1.13工程量清单错误的修正 ............................................... 19
2. 发包人 .................................................................................... 19
2.1 许可或批准 .................................................................... 19
2.2 发包人代表 .................................................................... 20
2.3 发包人人员 .................................................................... 20
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 .................... 20
2.5 资金来源证明及支付担保 ............................................ 22
2.6 支付合同价款 ................................................................ 22
2.7 组织竣工验收 ................................................................ 22
2.8 现场统一管理协议 ........................................................ 22
3. 承包人 .................................................................................... 23
3.1 承包人的一般义务 ........................................................ 23
3.2 项目经理 ........................................................................ 24
3.3 承包人人员 .................................................................... 26
工程合同 篇6
甲方：
乙方：
双方为保证工程顺利施工，乙方为甲方进行机械开挖公路，双方本着平等、互利、互惠的'原则，订立合同内容如下：
一、工程名称：
二、工程价格：开挖硬石方价格为每立方14.00元，其中包括上车；土方开挖按照每立方15.00元，其中包括运输费用。以上价格不含税。
三、倒场全权由甲方负责。
四、工程进度：以开工之日起70个晴天日完成。
五、工程质量：按照甲方的图纸进行施工，如没按图纸施工，所造成的返工所受损失由乙方自行负责。
六、结算方式：按照工程进展方量预期借款，借款额度不超过70%，工程完工，经甲方检验合格后，所剩资金一个月内一次性付清。
七、安全：保证必须按照安全管理条例进行施工，机械作业因不慎操作所造成的损失，甲方概不负责。
八、违约责任：本合同一旦签字形成后，若任何一方违背此内容，付违约责任金贰拾万元。
九、特别约定：因二组所留石方由乙方挖完，甲方给乙方
补贴费用壹万伍仟元整。
十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月
日
工程合同 篇7
甲方： 以下简称甲方
乙方： 以下简称乙方
依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，订立本合同。
一、承包形式：包工，包料。
二、承包内容：
三、质量要求，达到验收合格标准。
四、甲方责任：甲方提供施工图纸，施工用水用电，负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。
五、 乙方责任：乙方按照设计图纸和规范施工，施工材料的采购必须是合格产品，必须全部附有合格证。采购的'材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。要确保工程进度，工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。
六、工程工期：开工日期： ;竣工日期： 。总日期 天。
七、乙方于每月 日上报工程进度，甲方应于月底前按照工程量的 %拨款。
八、工程进度，乙方必须报施工进度计划，必须在规定时间内完成施工任务，不准滞后，如不按计划施工，甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失，在没有特殊情况下工期每拖延1天，承担工程总款2%的违约罚款。
九、 安全施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行安全教育，进入施工现场带安全帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。乙方自备电箱，要求三级配电二极保护。文明施工，做到三清，六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。
十、材料管理：施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收，并作记录。
十一、工程保修，乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起，保修期
十二、工程造价 元。即人民币 (大写)元。
十三、 本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 %，余款 %保质一次付清。
十四、未尽事宜，由双方协商解决。
十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇8
委托方：__________________
单位地址：________________
联系电话：________________
承制方：__________________
单位地址：________________
联系电话：________________
本着双方互利互惠的原则，经双方友好协商，列定以下条款，希共同遵守：
一、双方严格遵守《网络程序版权管理条例》。
二、承制方必须保证制作质量，在委托方审稿期间，委托方有权要求修改。
三、委托方在确认功能并交付承制方制作后，不得随意更改稿件内容，如果因此而增加承制方的'工作量，委托方应另付费用。
四、委托方负责提供与本项目有关的资料，在承制方制作过程中，委托方应尽力配合，给与方便。
五、双方在合同上签字后，委托方即付制作总金额的________%，作为预付款。其余款项在全部制作完成，并经委托方审核确定后，全部结清。
六、承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的设计（因委托方原因延误的时间除外）委托方有权按合同总额的____%起向承制方要求负责赔偿。
七、承制时间为________年________月________日至________年________月________日止。
八、本合同一式两份，双方法定代表人或指定代表人签字，即生法律效力。
九、发生纠纷，双方协商或到________________仲裁委员会仲裁。
十、合同金额：____________________________
甲方：___________________
代表签字：_______________
盖章：___________________
日期：___________________乙方：___________________
代表签字：_______________
盖章：___________________
日期：___________________