精选安装合同范文锦集八篇
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同在生活中的使用越来越广泛,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的安装合同8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
安装合同 篇1
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求,双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。双方就甲方指定的 项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议,以便共同遵守执行:
一、工程概况
1、工程名称:太仓之江国际花苑
2、建筑面积及工程范围:总建筑面积约
3、工程地点:江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处
4、建筑结构:框架剪力墙结构、框架结构。
二、工期要求
1、合同工期:根据土建工期进行。
2、开工时间: 年 月 日。
3、工期已考虑以下内容:1、已考虑了节假日对工程的影响;2、已考虑了雨季对工期的影响;
3、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响;
4、已考虑了材料进场、电力等意外情况的影响;
5、已考虑了农忙因素的影响。
三、工程质量标准
(一)总体质量要求:
1、本工程质量标准 合格 ,标准化文明工地。
2、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理,必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。
3、主控项目全数检查,并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求,抽查点数的90%以上必须达到合格,且85%以上必须达到优良标准(抽查点数按相关质量验收规范执行)。
(二)具体质量要求:
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥,严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因出现施工质量问题,乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。
4、分项工程施工完毕之后,乙方必须进行自检,合格方能报甲方验收。
5、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。
四、 工程承包范围
根据与甲方协商决定承包 楼号(含地下室,不含人防地下室),建筑面积约为 m ,其具体承包以下内容:
1)、地下室及人防承包范围
1、 给水系统:给水管道预埋,连接到卫生间一个水龙头,卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1。5m,以外不含在内。
排水系统:卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装,雨水管出墙至室外第一个井道,排污管出外墙至室外1。5m或第一个井道。
2、 强电:防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装,不含用户表位置电缆电线进线安装,该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置,不包括接电机);疏散指示管道预埋及照明安装。
3、 弱电:网络电视、网络、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求,仅预留管路)。
2) 、商铺承包范围
1、 给水系统:给水管道预埋,水表安装,连接到卫生间一个水龙头,卫生间及淋浴洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1。5m,以外不含在内。
2、 排水系统:卫生间、淋浴间、等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装;雨水管出墙至室外第一个井道,排污管出外墙至室外1。5m或第一个井道。
3、 强电:防雷接地系统安装;应急照明、普通照明(商铺照明线仅接入到开关箱,其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内);除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装;动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。
4、 弱电:网络电视、网络、电话、管道预埋——至室内弱电接线箱(图纸显示由相关部门要求,仅预留管路);不含室外管道及管井砌筑预埋。
3) 、住户承包范围
1、 给水系统:给水管道预埋,水表安装,连接到卫生间,卫生间及淋浴洁具安装不含在内;仅含安装一个水龙头(卫生间或厨房间);给水出外墙至室外1。5m,以外不含在内。
2、 排水系统:卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水管道安装,雨水管出墙至室外第一个井道,排污管出外墙至室外1。5m或第一个井道。
3、 强电:按照图纸完成防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装,不含用户表位置电缆电线安装,该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。
4、 弱电:网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求,仅预留管路)。
4)、甲方安排的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工,费用由现场施工员签认计算。
5)、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容,产生的费用双方协商解决。
6)、本工程所有预埋套管加工不包括在内。
7)、以上仅为清包工,(不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、安全带、安全帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等)。
五、承包方式、计量、计价
1、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。
2、甲方除提供垂直运输机械、套丝机、电焊机外,其余施工机械均由乙方负责(包括但不限于打压机,切割机和顶弯机,电锤,电钻,手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件)。
3、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价 元/m2质量安全随进度考核,合格则予以支付,不合格则不予以支付。如有零星用工,则技工按 300元/工日,普工按 180元/工日,合同暂定总价 万元。
3、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素、市场行情等各种涨价风险,施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场,施工过程中单价不因施工条件等原因做调整。
4、现场进度满足业主单位总体要求,必须达到业主及甲方共同制订的进度要求。因其他原因造成的'现场窝工、停工,其窝工损失双方协商解决。
5、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。
六、结算和付款方式
1、如所有工具有乙方提供,甲方需在乙方进场施工预支付5万元工程款,此工程款在以后合同结算中扣除。
2、乙方每完成5层预留预埋施工后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的30%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
3、乙方每完成5层线盒安装、二次配管、户内箱底箱施工后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
4、乙方每完成5层排水安装、给水立管、横管、支管施工后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的10%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
5、乙方每完成5层桥架安装、穿线、灯具施工后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的5%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
6、乙方每完成5层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
7、本工程竣工验收合格后15天内, 甲方向乙方支付工程总价款的12%。
8、工程质量保证金为3% ,保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。
9、因甲方原因延误工期,其工期顺延,超过三天需补民工工资的70%。
10、甲方需把所有材料及设备及时到场地,乙方不包括材料卸运,如需要卸运需支付费用。
九、其它
l、本合同一式陆份,甲方叁份,乙方叁份,双方代表签字盖章(或手印)后生效。
2、本合同在履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的,应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。
3、本合同未尽事项双方协商解决,签订的补充协议与本合同具有同等效力。
4、本合同的附件《项目管理细则》为本合同不可分割的一部份,与本合同具有同等的法律效力。
甲方: 乙方(签字并按手印):
法定代表人: 电话:
委托代理人:
日期: 日期:
开户银行:
账号:
安装合同 篇2
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等相关法规,结合本工程具体情况,为明确责权,保证工程顺利进展,经甲、乙双方友好协商,达成如下条款:
第一条 乙方所承揽的锅炉安装系包工包料。应保质,保量,保工期,保安全,保文明施工达到合格工程标准。
第二条 甲方只提供一台2吨的蒸汽锅炉,其他设备及辅助件均由乙方承担。
第三条 乙方所有施工均应按照国家安全质量标准施工,锅炉安装使用应符合各项国家标准。
第四条 该锅炉承揽工程总造价为人民币
( 元)。工程给付方式为分期给付安装前需给付工程款40%;乙方的所有材料到厂后给付工程款30%;锅炉安装验收合格后给付工程款20%;剩余10%的'工程款于验收合格起一年后给付。
第五条 施工工期从 年 月 日起至 年 月 日完工,项目工期为 天。
第六条 乙方在施工过程中的设备使用安全及人员安全责任由乙方独立承担。
第七条 乙方按锅炉国家安装标准施工后,由乙方负责组织进行验收,验收费用由乙方承担。
第八条 双方责任与义务:
甲方:
1、为乙方现场施工提供施工用电、场地,为乙方安装人员提供住宿。
2、按照合同约定,及时拨付工程款。
乙方:
1、按合同和甲方的技术要求,确保安装工期与工程质量。
2、符合安全生产的要求,文明施工。
3、提供完整的工程资料。
4、工程质量达不到约定标准的部分,如未达到安装标准要求,甲方有权要求承包方无条件拆除和重新施工。承包方应立即整改施工,直到符合约定的标准,工期不予顺延。
第九条 辅机设备须符合国家标准,保修一年(验收合格后起算)。
第十条 除锅炉单机外其余所有附属设备、材料均由乙方负责运送到甲方施工场地。
第十一条 违约责任与争议解决:
1、如任一方违约,均由违约方承担违约责任,并赔偿对方损失。
2、争议解决程序:按照《中华人民共和国合同法》的规定,双方友好协商,若协商不成,依法向阿荣旗人民法院起诉。
第十二条 本合同一式叁份,甲方两份,乙方一份,自双方签字盖章之日起生效。
第十三条 本合同未尽事宜,双方协商解决。
第十四条 附辅机设备报价明细表。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
安装合同 篇3
甲方: (以下简称甲方)
乙方:郑州星原锅炉设备工程有限公司 (以下简称乙方)
一、工程名称:锅炉安装;
二、工程地点:甲方锅炉房();
三、工程范围及工作内容:
1. 1台DZL4-1.25-AⅡ锅炉本体及阀门仪表安装;锅炉上台就位归甲方。
2. 锅炉所属辅机安装,包括:引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机(除尘器用户安装);甲方负责土建基础制作。
3. 锅炉所属全套辅机之间的烟风道、汽水管道、配电线路的敷设施工,水箱现场制作;
4. 对于能够利用的旧材料、旧设备,如:引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机、法兰、管道等,乙方本着对甲方负责和节约的原则,尽量修旧利废;
5. 汽水管道出锅炉房100米到车间,价格另议。
6. 乙方负责办理锅炉安装开工和验收的相关手续并承担费用;
7. 乙方协助甲方办理《锅炉使用证》,甲方承担费用。
四、材料供应和技术要求:
1. 安装所有材料由甲方购置,包括:钢管、钢板、保温材料、油漆、润滑油、电线、阀门和标准件等等;
2. 乙方承担安装辅料和工具,包括:电焊条、氧气乙炔等安装使用物料;
3. 甲方提供符合要求的锅炉技术资料,乙方按锅炉技术资料与甲乙双方协商的要求施工。
五、验收标准:
1. 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及相关国家标准和规范;
2. 当地技术监督局检验合格;
六、工程期限:自20xx年 月日开工之日起,至试车合格之日止,计 30
天。如遇超过4小时的停水停电,及材料供应不及时,工期应相应顺延。
七、工程造价:
1. 安装工费共计 万 千元整(不含锅炉房以外管道)。
2. 施工期间的`水、电费归甲方单位。
3. 出现本合同以外的安装项目,甲、乙双方根据河南省工程施工定额计算价格。
4. 如果因甲方原因出现返工和误工,甲方应给乙方签证,施工完成后双方协商解决。
八、付款方式:
1. 合同成立,甲方预付仟元整;
2. 工程进行半数再付 万元整;
3. 安装调试验收合格后,甲方一次付清合同款;
4. 甲方必须将工程款支付到合同约定的乙方公司账户。
九、其它:
1. 施工期间,乙方必须严格遵守并服从甲方单位的规章制度和安全管理规定。甲方应派专人协调现场施工。
2. 施工期间,甲方提供食宿条件,费用乙方自理。
3. 乙方应安全文明施工,如发生工伤事故,乙方负责。
4. 施工期间因乙方原因造成设备、设施损坏,乙方应当修复或赔偿。
5. 未尽事宜,双方协商解决,协商不成,由郑州市劳动仲裁委员会裁决。 以下无正文。
甲方:乙方:郑州星原锅炉设备工程有限公司 甲方代表: 乙方代表:
地址:地址:郑州市高新区瑞达路99号 开户行: 开户行:建行开支
帐号:
联系方式:
合同签定日期:
安装合同 篇4
委托方: (以下简称甲方) 受托方: (以下简称乙方)
经甲乙双方共同协商,甲方将高炮广告牌承包给乙方施工,为明确双方的权利和义务,特订立协议如下:
一、合同标的简介:
单立柱高炮广告牌,数量 ,单个牌面总高度 米(基础以上起算),筒身直径: ,筒身立柱颜色为 ,广告牌面为镀锌铁皮或者彩钢板,广告牌尺长 米,高 米
二、工程地址:
三、工程承包方式和造价:
四、造价及付款方式:工程总造价人民币 (不含税价),合同签订生效当日,甲方预付 %订金给乙方,工程验收合格后10天内全部结清。
五、甲方责权:
1、使施工场地具备施工条件,符合相关部门的'规定及提供相应的审批手续。
2、将施工所需电源从施工场地外部接至施工地点。
3、甲方派工地代表解决应由甲方协调用电和用地及施工过程中的地方矛盾等各项事宜。
4、甲方应按期支付工程款,如因付款不及时而导致工程工期延期后,甲方不得追究乙方工程工期责任。
5、甲方未能履行合同义务,导致工期延误,顺延延误的工期,同时甲方每天按工程总造价的1‰支付乙方误工费。
六、乙方责权:
1、乙方负责按质按量完成合同及图纸所约定的项目内容,并确保高炮广告牌结构安全性。
2、施工过程中,如遇无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪天气等)或停电原因,工期顺延。
3、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。
4、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到进场时状况,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
七、工程工期:自合同签订生效起 天工程竣工。
八、安全责任:在施工过程中,因乙方自身原因而造成的安全事故均由乙方自行承担。
九、工程竣工时,乙方应采用书面方式立即通知甲方,甲方应及时对工程进行验收,自工程竣工通知甲方之日起超过五天甲方仍未验收的,视为验收合格,即为合同标的物交付之日。
十、本合同履行发生争议,双方应协商解决,解决不成的,应向甲方所在地人民法院起诉。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表: 代表:
电话: 电话:
日期: 日期:
安装合同 篇5
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定,经甲乙双方友好协商,达成设备安装合同壹份,内容如下:
一、工程概况:
工程名称:中央空调系统的安装调试
工程地点:项目工地(号)
二、合同范围:
本合同范围: 项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中,如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标,乙方应免费采取挽救措施,并承担全部责任。
甲方需要而合同文件中未提出的技术要求,甲方有权发出变更通知,乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。
招标文件及投标文件作为合同附件,组成本合同不可分割的一部分,甲乙双方共同承诺、遵守。
三、合同造价:
本合同总造价为: ¥ 元
人民币大写: 元整
3.1“合同价格”是指 项目中央空调系统工程,除甲方供应中央空调系统设备以外(甲方供应设备见附表),从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价,其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。
3.2合同价格为固定价,包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用,但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。
3.3合同价格包括合同涉及到的,由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用,并由乙方负责运进和运离工程现场。
3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费,甲方协助乙方人员在现场居住的方便,但有关费用由乙方自理。
3.5除非另有规定,乙方的.价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明,也不论它们是否在签订合同时可以预料到。
四、付款方式
4.1合同签订后,十天内,乙方进场前,甲方支付合同总价 30 ﹪为设备预付款;
4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后,甲方支付合同总价 30 %
4.3工程量进展到一半时,甲方支付合同总价 20 ﹪。
4.4安装、调试、验收合格后,甲方支付合同总价 15 ﹪。
4.5质量保证期结束,无质量问题,甲方付清全部余款
五、工程工期:
根据发包人使用要求,双方约定合同签定后,自乙方收到设备预付款之日起两个月内,乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。
5.1 乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。
5.2 在合同生效以后,叁 日内,乙方完成进场前的准备工作,并组织施工人员进场开始施工。
5.3 乙方须按合同规定的日期完成安装及调试,协调与消防、装修的冲突,保证工程顺利进行,确保按期完成。
5.4 如工程实际与图纸设计存在较大差异,无法按图施工;或图纸有较大变更,不能按期完成施工,经甲方签字认可,工期顺延。
5.5 遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件),工期顺延。
六、工程验收:
6.1 乙方应按国家或国际有关的标准与规范施工。
6.2 安装施工应以图纸要求为准,不得私自偷工减料,或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料,应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后,应达到图纸设计的功能及使用要求。
6.3 甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量,并作为验收的依据之一。
七、变更通知
7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限,须立即以书面形式向甲方提出,甲方核实无误后将向乙方发出变更通知,但在以下情况中,不得发变更通知。
7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的,或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。
7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。
7.2 如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时,须及时向甲方提出。相应设备及工程量的增减,按照国家20xx年工程定额三类取费进行合同金额修订。
八、质保期
8.1 质保期从竣工验收合格之日起计算 壹 年,主机设备保修三年。
8.2 乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为约克公司产品,风机盘管及末端为上海三燕产品。
8.3在质保期内,若非误操作或人为破坏所致,则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方免费维修、供应和安装。
8.4在质保期内,乙方在接到甲方通知后,2小时内作出反应并指导,24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场,履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理,其费用从质保金中扣除。
8.5若质保期内,甲方没有指出有缺陷,则代表甲方对乙方的工程安装是满意的,其质量保证责任已完成,但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。
九、违约责任
9.1 由于乙方的原因不能按时交付使用,所使用的安装材料不符合合同规定,由此造成的损失,应有乙方承担一切责任。
9.2 若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不负责任。
9.3 乙方原因延误工期,每延误一天交付使用,支付金额为合同价款1‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。
十、不可抗力
10.1 如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误,在此情况下,一方应及时书面通知另一方,并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方,就尽力减少事件的影响,尽早恢复工作,双方应尽早协商并确定新的交工日期,并由甲方发给乙方完工变更通知书,确定合同进度相应顺延。
10.2 不可抗力事件给双方造成任何损失,有各方自行负责,合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。
十一、责任
乙方负责在工程峻工前,对已完工程的成品保护,在此期间发生的损坏,由乙方负责修复。
乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。
乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。
十二、 合同终止
12.1双方应按照合同的规定,全面履行完全合同义务直至合同终止。
12.2 凡出现以下情形,甲方有权通知乙方终止合同:
由于
12.2.1 不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2 当甲方确信乙方已无履约能力时。
12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后,应立即终止合同执行,但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。
十三、 仲裁
13.1 本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。
13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷,可通过双方的友好协商来解决,若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决,任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知,并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。
13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力,凡产生的仲裁费用或诉讼费用,按照国家相关法律规定执行。
13.4在仲裁和起诉过程中,除非双方协商同意终止合同,否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。
十四、 合同生效及其他
14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。
14.2在合同执行期间,双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。
14.3合同若有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等法律效力,若补充规定与合同不一致时,以签订日期在后者为准。
14.4合同由协议书与合同附件组成,并具有同等法律效力。
14.5合同一式两份,甲方、乙方各执一份。
十五、其他未尽事项:
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托人:
委托人:
开户行及帐号:
开户行及帐号:
联系方式:
联系方式:
年 月 日
年 月 日
安装合同 篇6
甲方:
乙方:
根据【中华人民共和国经济合同法】和【建筑安装工程承包合同条例】及有关规定,结合本工程的具体情况,在使用材料和安装工艺充分知晓的情况下,经甲乙双方协商一致签订本合同,供双方共同遵守。
第一条, 工程概括
1、工程名称:
2、工程地点:
3、实际铺设面积:约平方米。
4、工程范围和内容:
(1)、工程范围:室内部分的地暖安装(含室内分水器)。
(2)、工程内容:分水器的安装(明装),保温层的铺设,加热管的铺设,打压,分室控制的`布线等工程。
第二条、工程期限:
具备施工条件后,开工时间由 项目部另行通知,并于日内完工。
第三条、工程造价:
本工程的地暖铺设安装部分按 元/平方米计算(包括安装、打压、检测等费用),按实际铺设面积结算。工程总造价约为 元。
第四条、施工材料要求:
1、管材:加热管为瑞好牌PE—RT管。(DN16×2.0mm)
2、分水器:采用德国曼瑞德分集水器。
3、保温层:湿式区域采用20MM厚的南京天脉环保型地砖模块。干式区域选用35MM厚的南京天脉环保型地板模块。
4、 辅助材料采用市面上通用材料。金明卡钉、胶带。PPR支线管(联塑、金牛)优质铜球阀、PPR内外丝直接管件、套管、分室控制选用国标电线等。
第五条、设计与施工:
乙方根据采暖施工图纸、会审记录及甲乙双方同意的图纸变更意见,精心施工,包工包料,调试、维修,保证达到设计要求。
第六条、施工方法:
按照监理批准的施工组织方案执行。
1、分室控制区域线路布置。
2、地面保温层。
3、铺设加热管。加热管采用∪型卡钉直接固定于保温层上。
4、中间进行打压试验,并使系统保持压力。
5、干式区域的成品保护。
第七条、验收及成品保护:
1、本工程实行带压施工,进行两次压力试验和三次验收。
2、第一次压力试验和验收为中间验收,时间在加热管铺设完毕后,填充层浇筑前进行。中间验收需分批进行,当日完工的部分需当日组织验收。
3、第二次压力试验和验收在填充层养护期满后二日进行。
4、验收由甲方组织监理及土建方共同进行,验收合格后联合签署验收合格证明。
5、第三次验收为竣工验收。
6、二次验收合格后,系统的保护工作由甲方协调土建方进行,如出现损坏或遗失,乙方不再承担责任。
7、中间验收和竣工验收工作各单位应安排专人负责,凡由于验收人员原因耽误验收,从而造成的工期延误或其他损失,需承担相应的经济责任。
第八条、工程款的支付与结算:
本工程按照实际发生的工程量结算。乙方材料进场甲方预付工程总造价的60﹪工程款;工程验收合格后付至工程总造价的35﹪工程款;其余 5﹪工程款在调试合格后付清。
第九条、双方责任与义务:
1、甲乙双方指派工地代表专门负责该工程的质量监督管理和配合协调。
2、本工程地暖系统保修5个采暖期。
3、壁挂炉保修期为2两年,两年后为有偿服务。
4、终身保修。
一、甲方责任与义务:
1、甲方应为乙方提供施工场地和水电等必要的施工条件。
2、由于本工程需与其他施工单位窜插进行,甲方在其他施工的安排上应妥善协调乙方的施工,以确保施工能顺利进行。凡由于特殊原因和施工条件限制造成的工期延误,乙方施工的工期时间经甲方签证后可顺延。
3、甲方必须按照本合同规定的验收条款、时间进行验收。如验收后不符合要求,乙方则无条件进行返工。
二、乙方责任与义务:
1、乙方应严格按照有关规程、本合同条款及设计方案规定的有关事项进行施工。在未正式验收交付甲方前,所有施工现场及材料成品均由乙方负责保管。
2、乙方应严格服从甲方工地代表对工程施工的监督与指导。
3、乙方应严格执行本合同规定的保修事项。由于乙方安装原因或维修延误给用户造成的损失,乙方应予以赔偿。
4、乙方应保证本工程按约定工期完成。如由于乙方原因造成的工期延误导致其他工程延误所产生的经济损失由乙方承担。
5、乙方按户型施工完成后,交付一式两份户型采暖施工图纸,并对甲方住户有解说和现场安装指导的义务和责任。
6、乙方必须对施工人员进行安全质量培训,要确保安全施工,如出现一切安全质量事故,由乙方自行负责。
第十条附加条款:
附加条款具有同等法律效力。
第十一条、其他说明事项:
未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式贰份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇7
发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本仓库夹芯保温板安装工程施工事项协商一致,结合本工程具体情况,双方特签订如下协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包方式:
5、承包内容:
二、合同总额及付款方式
1、合同总额:工程合同总价款:_____________万元整。
2、本工程采取综合单价不变,工程量按实际完成量进行结算。
3、付款方式
(1)按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后,预留5%的保修金,剩余款项一次性付清。
(2)在保温工程完工后验收合格后,及时将资料交甲方汇总,并经监理、甲方验收合格。
三、合同工期
1、本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准;工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。
2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于甲方通知的开工日期前3天,以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工,工期不予顺延。
四、甲乙双方工作甲方工作
1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系,保障乙方工程能顺利进行。
2、明确施工内容和范围,向乙方进行设计交底和技术交底,审查乙方提供的施工方案。
3、按合同约定的工程款支付方式,办理工程款的拨付工作。乙方工作风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的`材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件,及时提交保温工程的验收资料。
2、施工前____日向甲方提供保温工程施工方案,按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。
3、施工中应遵照施工安全规范的要求,采取必要的安全技术措施,在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
4、乙方在施工中应注意已完成的分项工程的成品保护,如出现损坏由乙方负责维修。
5、乙方不能将所承包的保温工程进行肢解转包。如发现,随时解除合同。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
五、质量标准
1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定,一次性验收合格。
2、外墙保温所有材料和半成品、成品进场后,应做质量检查和验收,其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后,按照规定必须复试的材料要进行复检(包括消防部门的复检,复试费用乙方自行承担)并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。
3、保温板与墙面必须粘贴牢固,无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。
六、安全文明施工管理
1、乙方进场施工后,必须服从甲方的安全文明管理。
2、乙方在进场前要对施工人员做好交底,施工人员在施工中必须做到安全文明操作,如发生安全文明事故,所出现人身财产等安全损害由乙方负责,与甲方无关。
3、乙方吊篮作业人员必须持证上岗。因无证上岗造成安全检查时的罚款由乙方承担,与甲方无关。风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
七、工程保修
1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。根据国家有关规定,双方结合具体工程约定保温工程质量保修期限为________年。
2、工程保修期内,若因乙方工程质量原因或维修原因导致住户提出索赔要求,甲方与住户进行谈判,发生的索赔费用不得从保修金中提取,由乙方另外支付。
八、违约责任
1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任,违约造成工期延误责任分担原则为:甲方违约工期适当顺延,乙方违约工期不得顺延。
2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹,否则视为违约,并向甲方支付工程预算价的_____%作为违约金。
九、附则
1、双方约定,在履行合同过程中产生争议时,甲乙双方先协商解决;当事人不愿和解、调解,或者和解、调解不成的,可向合同签订地人民法院起诉。
2、本合同双方签字盖章后生效;乙方向甲方交付竣工工程,竣工结算价款支付完毕后终止。
3、合同未尽事宜,双方协商解决。
4、一式_____份,双方各执_____份,具有同等效力。
甲方:负责人:联系方式:合同签订地:________年____月____日乙方:负责人:联系方式:合同签订地:________年____月____日
安装合同 篇8
甲方(买方/需方):________________
乙方(卖方/供方):________________
签约地点:_________________________
根据《中华人民共和国合同法》及_________年_______月_______日___________单位__________的招标结果和招标文件(招标编号:__________)的要求,经双方达成一致,签订本合同。
1.合同设备
乙方向甲方供应_______________设备等,负责安装调试。
2.合同总价
总价为人民币(大写)__________________ ,即RMB¥__________________元,该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。
3.合同组成
详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
4.技术要求
乙方所提供设备,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供设备的厂试测验报告。
5.合同设备的包装、交货、安装、调试及验收
5.1 合同设备的包装
设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
5.2 合同设备的交货
5.2.1 乙方交货时间:合同签订15天内。
5.2.2 乙方交货地点:运输及卸车至甲方指定地点。
5.3 合同设备的安装调试
5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试,一切费用由乙方负责。
5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
5.4 设备的验收
5.4.1 合同设备安装调试完成后5个工作日内验收,验收应在甲、乙双方共同参与下进行。
5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏,乙方应及时安排换装,以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则,乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。
6.质量保证及售后服务
6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的.,其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
6.2 合同设备保质保用期按生产厂家标准,但不得少于一年(用户单位签字验收之日起)。保质保用期内非人为原因出现产品质量及安装问题,由乙方负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修。
下列情况乙方不负责免费保修:
(1)甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引起设备故障损坏;
(2)擅自改装设备;
(3)各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。
6.3 因设备的质量问题而发生争议,由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;设备不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。
6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训,主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况的处理等,培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。
7.付款方式
7.1 本合同款项以人民币转帐方式支付,凭以下付款资料:
(1)采购合同;
(2)验收表(加盖甲方公章);
(3)调试意见(加盖甲方公章);
(4)乙方开具的正式发票复印件,加盖甲方公章。
付款方在十个工作日内支付合同总金额,即:人民币_________元。
8.技术服务
8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。
8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划,再配合甲方及有关单位,以此做好合同执行进度上的配合工作。
9.不可抗力
9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。
9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
10.索赔
10.1 如有异议,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
10.2 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。
(1)乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。
(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受的损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。
10.3 如果在甲方发出索赔通知后_____天内,乙方未作出答复,上述索赔应视为被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如此这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
11.违约与处罚
11.1 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天可向甲方加收合同金额的_____‰违约金。
11.2 乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额_____‰的违约金。
11.3 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同金额的_____%的违约金。
11.4 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额_____%的违约金。
11.5 乙方未能交付货物,则向甲方支付合同金额的_____%的违约金。
12.合同终止
如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的,另一方可立即终止本合同。
13.法律诉讼
签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则由合同签订所在地仲裁机构或合同签订所在地人民法院提起诉讼(仲裁或诉讼任选一种)。受理期间,双方应继续执行合同其余部分。
14.其他
14.1 本合同正本五份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份,监察局一份,采购中心一份,招标人一份。合同自签字之日起即时生效。
14.2 本合同未尽事宜,由双方协商处理。
甲方:_____________ 乙方:__________________
法定代表人:_______ 法定代表人:____________
签约代表:_________ 签约代表:______________
地址:_____________ 地址:__________________
电话:_____________ 电话:__________________
传真:_____________ 传真:__________________
签约日期:_________ 签约日期:______________
开户银行:_________ 开户银行:______________
账号:_____________ 账号:__________________
【安装合同】相关文章:
安装合同范本01-05
精选安装合同范文5篇04-20
电气安装合同范本01-23
供货安装合同范本01-23
关于安装合同范本01-27
广告安装合同范本01-23
采购安装合同范本01-08
工程安装合同范本01-15
【精选】安装合同范文8篇04-04
安装合同范文9篇04-02