工地施工合同

时间:2023-02-01 16:25:24 合同范本 我要投稿

工地施工合同范本

  随着人们法律意识的建立,合同起到的作用越来越大,签订合同也是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的工地施工合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

工地施工合同范本

工地施工合同范本1

  甲方:

  乙方:

  按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:有意思装修工程

  二、工程地点:新东商城XX201

  三、工程期限:________年____月____日开工至________年____月____日完工。

  四、工程造价:万元

  五、付款方式:开工前天内付万元整,工程进程过半付万元,工程结束并验收后付清剩余全部款项。

  六、施工要求:按图施工,质量不合格由乙方负责。

  七、质量要求:经验收合格,________年内出现质量问题,保修。

  八、违约责任:由于乙方施工问题,造成的.一切后果由乙方负责。如甲方没有及时通知乙方,工程变更所造成的损失由甲方负责。

  九、安全责任:甲方有权监督乙方施工,乙方必须完善安全保障措施,必要时制定安全应急预案,确保施工安全,如发生意外,责任由乙方负责。

  十、本合同一式两份,具有同等法律效率,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效,工程竣工价款结清后自行失效,如发生争议,可双方协商解决,也可申请仲裁。 十

  一、有意思装饰工程报价单见明细表。

  甲方(公章):_________法定代表人(签字):_________ ________年____月____日

  乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_______ ________年____月____日

工地施工合同范本2

  甲方: XXX

  乙方: 张X领

  针对甲方办公楼网络工程,甲方委托乙方进行设计及施工,双方对工程的施工事项友好协商,达成如下协议:

  一、 工程内容:

  三座办公楼的局域网网络架设工程

  二、 主要工程量

  1、 乙方按照XXX网络工程项目采购相应的材料。

  2、 委托施工部分的.产品应严格按照甲等规格进行采购,现场施工工具由乙方自备。

  3、 施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。

  4、 工程造价:以XXX网络工程综合布线工程预算书为依据,合同总金额:: 即人民币(大写): 整。 结算方式:

  甲方须在工程完工后,向乙方支付全部工程款项。

  三、 工程工期

  工程工期于________年____月____日前完工(若遇特殊情况工期顺延)。

  四、 双方责任和权利:

  1甲方责任和权利

  (1)甲方派同志为代表,到施工现场配合乙方工作,对工程质量进行监督检查,做好工程变更签证,完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。

  (2)办理工程施工中有关手续,协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。

  2、乙方责任和权利

  (1)乙方派同志为代表,到施工现场进行管理,对工程质量进行监督检查,做好工程变更签证。

  (2)按工程施工规范、规程进行施工,所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程,确保施工过程的人身及设备安全,做到安全文明施工,施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。

  五、未尽事宜,由双方友好协商解决,除协商的问题外其它部分仍按合同执行。

  六、本合同一式贰份,双方各执壹份。

  甲乙双方的授权代表在下面签字,表示同意本合同的所有条款及条件。 本合同自签定之日起生效。

  甲方代表签字:

  乙方代表签字:________年____月____日

工地施工合同范本3

  编号:

  甲方:

  地址:

  乙方:

  地址:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。新增加项目由甲方在现场确定,乙方根据甲方要求进行施工。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定及原合同条款规定基础上,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 新增加工程概况

  1、 新增加工程名称:

  2、 新增加工程地址:

  3、 施工内容:甲方现场决定要求乙方增加装修项目内容。(附:增加装修项目清单)

  4、 委托方式:包工包料

  5、 开竣工日期:根据原合同签定的日期增加(即开工日期:________年____月日,竣工日期:________年____月____日)

  第二条 新增加装修工程价款

  1、新增加工程价款:,详见《增加装修工程项目报价》。

  第三条 新增加装修项目事宜

  1、乙方应按原有合同条款内容规定施工,保证施工工期、工程质量。

  2、新增装修项目内容中甲乙双方责任、义务应按原有合同条款规定执行。

  3、甲方现场要求增加的'装修项目,经双方现场确认,甲方不得以任何借口拒付新增加装修项目工程款。

  4、甲方要求乙方现场增加装修工程项目,乙方应保质保量严格施工,不得拒绝执行。

  5、全部工程完工,乙方向甲方提交新增装修项目清单,甲方确认;现场增加装修项目是甲方要求乙方施工的,甲方不得在完工后拒绝承认。

  6、新增装修项目中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。

  第四条 争议解决 双方如发生因新增装修项目有关的任何争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。如工程完工后,双方对新增装修项目内容有争议,当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,应向原合同签订地人民法院提起诉讼。 发生争议后,双方应首先对已完成新增装修项目工程量进行登记并盖章确认,如不能就已完工程量达成一致,双方以原合同附件(装修工程报价清单内容)为基础现场确认增加装修项目内容。

  第五条 合同生效

  1、 增加装修项目合同和附件是原合同补充,与原合同同样具有法律效力,加盖公章或合同专用章后生效。

  2、 新增加装修项目合同附件与新增加装修项目合同具有同等效力,但 附件内容与合同正文不一致时,以合同正文为准。

  3、 本合同(包括合同附件)一式两份,甲乙双方各执壹份,各份具有 同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  授权代表:

  授权代表:

  签订日期:________年____月____日

  合同签订地

工地施工合同范本4

  甲方:

  乙方:

  为了更进一步认真贯彻落实《安全第一,预防为主》的方针,充分做到:隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山。进一步加强对施工、生产过程中安全施工、安全生产工作的管理,确保广大职工的生产和施工安全,确保施工环境安全,为明确双方责任、依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程安全生产责任事项协商一致,并订立本协议,以并双方共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、建筑面积:

  3、结构层数:

  二、责任范围:

  _____。

  三、双方各自责任:

  (一)甲方责任:

  1、认真贯彻国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例,贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针。

  2、认真贯彻公司制定的“安全生产规章制度”,坚持标准化、系统化管理,坚持安全生产责任制。

  3、对施工现场的.工作人员进行安全知识教育,提供合格的安全防护材料,承担安全防护措施费用。

  4、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

  5、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查。

  (二)乙方责任:

  1、认真按照国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例内容执行并落实。

  2、落实公司制定的“安全生产规章制度”,落实“安全第一,预防为主”的方针,树立安全第一的思想。

  3、对全体职工进行安全生产知识教育,并与职工签订安全生产责任合同以提高职工安全意识,明确安全事故责任。

  4、做好各项安全生产施工方案及技术交底工作,施工安全用电、机械设备、脚手架等施工安全及安全操作规程、注意事项等。收集整理好安全资料、安全日志。

  5、对特殊工种、特种作业人员做到定人、定岗,并持合格的操作证上岗。

  6、遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  四、事故处理:

  1、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报公司主管部门,同时按照政府有关部门要求办理、处理,由事故责任方承担发生的费用。

  2、甲、乙双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  五、其它:

  本合同一式叁份,甲方持贰份、乙方持壹份。

  甲方代表:

  乙方代表:

  年 月 日

  年 月 日

工地施工合同范本5

  发包单位(简称甲方):

  承包单位(简称乙方):

  工程项目:

  为保证本工程施工安全,顺利完成工程任务,按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和宜宾电业局的有关安全规定等,经甲乙双方协商,签定本合同。

  一、合同范围

  本合同包括双方签定的经济合同工作范围内的全部工程项目的安全工作。

  二、双方安全职责

  (一)甲方职责:

  1、电业局负责审查有关部门核发的乙方营业执照和资格证书,法人代表资质证书,施工简历和近3年安全施工记录;施工机具、工器具及安全防护设施、安全用具是否满足施工需要;具有两级机构的承包方是否有专安全管理机构;施工队伍超过30人的是否配有专职安全员,30人以下是否设有兼职安全员。审查乙方特种作业人员出(如爆破)作业资格证且符合本工程技术等级要求;电业局负责提供正式施工图纸。

  2、供电局负责停送电,以及施工安全进行全面的监督、检查。

  3、供电局负责组织乙方工程负责人、技术、安全人员对施工现场查勘,并做好记录(查勘记录表见附件一)。

  4、在开工前,供电局负责组织有关部门对乙方工程负责人、技术人员,安全人员进行该工程的安全技术交底,并做好交底记录(安全、技术交底表见附件二)。

  5、供电局审查乙方编制的.施工组织、技术、安全措施(简称“三措”。),并督促执行(“三措”审查记录见附件三)。

  6、进入电力生产区域工作,按规定办理有关工作票。

  7、甲方安监部门或甲方代表人员对乙方施工中的违规行为有权制止,直至停工整改,因停工引起损失概由乙方负责。

  (二)乙方职责

  1、对本工程的安全施工、文明施工负全面责任,并提供本企业安全管理组织机构和特种作业人员名单和资质。

  2、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守本工程安全施工合同。

  3、会同甲方工程技术、安全人员进行施工现场查勘,详细了解第一手现场资料。

  4、编制符合本工程实际的组织、技术、安全措施(施工组织设计中的安全施工、文明施工措施),经甲方审核批准后执行,向全体工作人员交底。

  5、在复杂、危险或生产区域内作业,如跨越高速公司、铁路,应单独制定安全措施,经甲方项目管理单位审查合格后实施。

  6、在生产区域内作业,必须办理工作票,做好安全措施,经甲方许可后,方可工作。

  7、自觉接受甲方现场代表的安全检查、监督,并对安全管理中存在的问题积极进行整改。

  8、开展作业人员的安全教育,加强安全施工管理,严禁使用老幼病残和缺乏安全生产知识的民工。

  9、严格按安全施工有关规定组织施工。

  三、违约责任和经济处罚

  1、安全施工保证金

  甲方预提乙方工程施工费的5%,计人民币叁拾万零玖仟捌佰贰拾捌元做为本工程的安全质量保证金。发生乙方责任的安全质量事故扣除乙方保证金100%,本工程竣工验收投运15天内,经甲方工程主管部门和安监部门签字后,返还其应得安全质量保证金。

  2、违约责任

  甲、乙双方如一方违反本合同造成安全事故,所引起的经济损失由违约方负责,并可暂停和终止施工合同。

  四、补充条款

  _____。

  五、附则

  1、本合同执行过程中,如有未尽事宜,按国家有关法规执行。

  2、本合同双方签字盖章后生效,至验收合格、投运之日失效。

  3、本协议一式四份,双方各执二份。

  甲方:

  乙方:

工地施工合同范本6

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:金

  1.3工程内容:小区全部配电工程

  1、小区所有箱变的安装调试

  2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。

  3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。

  4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。

  5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。

  二、承包方式及合同价款

  2.1承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包质量。

  2.2合同价款:本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额(大写):贰XX万元整元

  该合同价款为固定价格,不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整,由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变,含高压配电系统及计量装置,作为甲方临时施工用电使用,施

  工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置,费用包含在本合同总承包价中。

  2.2付款方式:付款方式为银行支票或现金,货币种类为人民币。

  1、一期1000A箱变工程造价为397270元,由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。

  2、二期工程在人员进场,小区____区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、____区主设备(箱变)入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。

  3、二期工程在小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%;小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。

  4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。

  5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后,乙方向甲方提供合格证明文件,并在得到供电管理部门明确的.同意接收小区配电工程书面文件后____日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%,剩余10%作为保证金,待全部配电工程接收后一次性付给乙方。

  6、工程进度由甲方现场代表确认后,按照甲方规定的拨款程序拨付。

  三、合同工期

  3.1合同工期总日历天数天,自开工至竣工。

  3.2如果甲方要求提前开工和交工,乙方有义务提前工期,不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。

  四、配电工程要求

  4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后,由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门,甲方不再承

  担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。

  4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。

  4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件,并由甲方____市供电管理部门签定产权交接文件。

  4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。

  五、工程施工要求

  5.1工程质量标准:乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。

  5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理,配电工程作为本小区总体配套工程的一部分,必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排,设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知,变更不影响本合同总价款,但延误的工期相应顺延。

  5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。

  5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道,并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。

  5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时,有权要求乙方停止施工,双方协商解决后乙方才能进行下一步施工,否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。

  5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前,埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置,在道路两侧各设一个,其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。

  5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果,所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。

  5.5竣工资料

  5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料,并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图,作为小区配套工程甲方留存。

  六、双方责任

  6.1甲方责任

  6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。

  6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。

  6.

  1.3甲方负责指定施工现场代表,协调施工现场的有关问题及有关事宜。

  6.2乙方责任

  6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工,保证施工质量。

  6.2.2乙方作好管理施工工作,发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。

  6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。

  6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包,变卖给他人。

  6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理,甲方必要时提供帮助和协助。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工地施工合同范本7

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  慈有委托层客房墙面铺贴墙纸工程,经双方友好协商达成一下协议:

  1,甲方负责处理墙面平整,干燥,打上基膜底漆,施工前乙方对墙面检查验收合格后方可

  施工,甲方负责提供施工时所需要的梯子凳子等施工物品。

  2,墙纸施工费:C0.5310每卷单价为每卷单价为无纺0.5310每卷单价为元,无纺0.710每卷单价为纯纸0.5310每卷单价为0.710每卷单价为注:施工时不包含任何辅料材料。如需要则另外附注。

  3,付款方式:合同签定起进场施工甲方应付施工费总款的即元,施工进度到最后一层的时候应付施工费总款的即元

  施工完成后甲方应在____日内验收,甲方不得拖延验收时间,如果____日内不验收视为甲方验收合格,验收合格后甲方应付施工费剩余的即元。施工完毕后,因施工造成的质量问题,乙方提供半年的售后服务,如果因为甲方的人为原因破坏引起的`墙纸问题,甲方需付人工费每工200元的维修费,

  4:施工期间必须文明施工,若发生一切工伤事故均由乙方负责。

  5:争议方法:有关本合同的一切争议,双方协商解决,双方若不能解决,则提交杭州劳动局仲裁。

  6:本合同一式两份双方各持一份,此合同具有法定效力。

  甲方代表(盖章):乙方代表(盖章):____日期:____日期

工地施工合同范本8

  甲方:上海××开发有限公司

  乙方:上海××物业管理有限公司

  根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,上海××开发有限公司(以下简称甲方)将甲方××广场建设前期红线内之保安工作交由上海××物业管理有限公司(以下简称乙方)负责,为明确双方在工作过程中的权利义务关系,经甲、乙双方协商达成一致,签订本协议:

  第一条 服务内容、服务范围及岗位配置

  1、服务内容:为上海××广场项目提供24小时安全保障服务,其中包括:

  (1)负责外来人员出入甲方管理区域时的询问、登记事务;

  (2)负责维护甲方内部的正常办公及施工秩序;

  (3)负责预防甲方管理区域内刑事、治安案件的发生;

  (4)负责预防甲方管理区域内水、电、火等灾害及破坏性事故的发生;

  (5)负责保护甲方资产及员工的安全。

  2、服务范围:上海××广场项目红线内所有管辖面积。

  3、岗位配置:保安人员暂定为12名,每日白班岗人员4名;夜班岗人员2名。(详见附件一,最终以甲方书面确认为准)

  第二条 保安费用

  1、本协议期内,甲方按12人每月××××元整(大写:××××元整)的标准,向乙方支付保安费用。

  2、乙方提供的保安人员配置必须满足本协议约定及甲方安全管理岗位需求,乙方应保证在协议期间提供给甲方的保安人员不少于12人。

  3、此费用包含保安人员工资福利、服装费、培训费、员工保险费、交通食宿、利润、税金等乙方完成本协议约定保安服务工作所需的一切费用。除本协议另有约定外,甲方不再支付其他任何费用。

  4、其它费用:岗亭内电费×××元/月,通讯费×××元/月,合计×××元/月。

  5、乙方在执行该协议时,不得以任何理由要求甲方增加任何费用;甲方在协议执行期内不得无故削减协议所约定的费用金额。

  第三条 结算方式

  1、保安服务合同期内甲方按×万元/月的标准向乙方支付保安费及电费、通讯费。

  2、乙方保安人员工作满一个月后,乙方应在下个月5日之前向甲方提出书面付款请求书。甲方于收到付款请求书后,经过核实工作及按照本协议约定标准完成所有有关财务程序结算后,于该月10日前, 按甲方结算金额付款于乙方。若乙方逾期未提交相关资料致使甲方逾期付款,责任由乙方自负。如乙方人员工作不足一个月的,按实际发生天数计算费用。

  3、乙方应在甲方支付款项的同时向甲方提供等额有效的合法发票,否则,甲方有权拒绝支付。

  第四条 双方的权利及义务

  (一)甲方的权利及义务:

  1、有权对乙方的工作人员及使用的设备、物品进行监督、检查、纠正,有权要求乙方按照甲、乙双方认定的保安工作计划的内容及时间完成保安任务。

  2、有权对乙方的工作质量进行监督检查,对乙方的工作质量提出改进意见和建议,并限期整改或视情节按本协议及其他有关规定要求乙方承担违约金。

  3、甲方有权对乙方工作人员的表现提出异议,对甲方认为不符合要求的乙方工作人员,乙方必须予以撤换。

  4、甲方严禁乙方非法雇工,否则一切后果概由乙方承担。若甲方因此而遭受牵连,则乙方必须赔偿甲方的一切名誉及经济损失。

  5、甲方有权定期或不定期召开保安会议,乙方须委托主管人员出席会议。

  6、乙方进驻项目现场管理时,甲方应向乙方提供执岗岗亭1间、办公桌1张、办公椅2把、对讲机2部、通讯工具(手机)1部、强光手电2支、警棍2支。

  7、甲方提供给乙方的所有物资(包括但不限于以上物资),须经乙方确认其质量,并由双方签定物资交接单,待合同终止时,乙方须按交接单上所列物资返还甲方。除正常的物资损耗外,其它因使用不当等造成的人为损坏,乙方负责赔偿。

  (二)乙方的权利和义务:

  1、乙方所安排的为甲方服务的工作人员必须是培训合格的保安人员。乙方须提供相关人员身份档案及培训证明交由甲方备档。

  2、乙方驻场保安人员必须统一着装,戴工牌,保持仪容仪表整洁,严格遵守甲方的各项规章管理制度,服从甲方管理人员的'管理。

  3、乙方工作人员由乙方依法聘用、雇佣,该工作人员的报酬,待遇及保险等由乙方承担及交纳,与甲方无关。

  4、乙方工作人员的所有行为,均视为乙方的行为,由乙方承担责任,与甲方无关。

  5、乙方必须对保安人员提供安全培训及教育,树立其自我保护意识,以确保警卫工作中之安全,否则一切后果,概由乙方全部承担。

  6、乙方要有足够的培训及监管,使员工能正确做好保安管理工作。

  7、乙方之雇员不得在管理区域口出秽言、酗酒、赌博、吸毒、打架及行为不检,并不得允许其雇员向施工方及施工人员索取利益、钱财或礼物。倘若发现,甲方授权人可勒令该雇员离开,如因此而引起之损失,乙方须全部承担责任,并赔偿损失。

  8、当甲方管理者对乙方工作提出异议,而乙方认为不合理时有权向甲方管理部门提出申诉,但不允许出现拒不执行或与甲方人员发生争执的行为。

  9、未经甲方书面同意,乙方不得将协议全部或任何部分转让于其他个人或单位,否则甲方有权解除本协议。

  10、除协议细节外,若有未详列工作要求在协议情况下,乙方必须依甲方之要求做,以保障施工安全为原则。如有非甲方要求进行任何工作而乙方照办者甲方概不负责。

  11、为乙方执行业务的需要,甲方按规定程序交给乙方的钥匙,乙方必须负责严格保管,并随时接受甲方的监督。

  12、乙方人员在执行业务中所获悉的有关甲方的一切机密事项和商业秘密,绝不准向任何人泄露,否则由乙方承担相关责任。

  13、本合同期间,乙方派遣的保安人员因执行本合同约定的事务与任何第三方发生纠纷,或造成他人伤亡的,均由乙方负责解决,所产生的赔偿费用,由乙方承担,与甲方无关。

  第五条 不可抗力

  因不可抗力无法履行本合同时,甲、乙双方可解除本合同,双方互不追究无法履行合同的责任。发生不可抗力一方应自不可抗力发生之日起10日内以书面形式通知对方。

  第六条 适用法律

  本协议使用中华人民共和国现行之各项法律法规及有关规定。

  第七条 争议的解决

  若在协议有效期间双方发生与协议的有关任何事宜或事件的任何纠纷或分歧,双方应尽量协商解决,若未能协商解决,将有关事件按《中华人民共和国仲裁法》的规定向上海仲裁委员会申请仲裁。

  第八条 协议期限及合同提前解除

  1、本协议期限为:由××××年×月××日至××××年×月××日止。

  2、本协议期间,乙方有下列情形之一的,甲方可解除本合同,因乙方原因给甲方造成损失的,乙方应负赔偿责任,且甲方无须向乙方支付报酬:

  (1)乙方擅自调离保安人员的;

  (2)乙方派遣的保安人员无故离岗××小时以上的;

  (3)乙方派遣的保安人员不能完成本合同约定事务,经乙方撤换后,重新派遣的保安人员仍不能完成本合同约定事务的;

  (4)因乙方派遣的保安人员故意或者过失给甲方造成损失的;

  (5)甲方对乙方的服务水平不满意,经甲方两次告知,乙方仍不改正的;

  (6)乙方从事违法犯罪活动的。

  3、甲方有权提前七日通知乙方解除本合同,双方按乙方实际提供服务期限及本合同约定标准据实结算,除此之外,甲方无需向乙方承担任何补偿或赔偿责任。

  第九条 其他条款

  1、本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

  2、本协议自双方签字盖章之日起正式生效。

  3、附件作为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。修改“保安人员工作要求”(详见附件二)并不足以使本协议归于无效,倘甲方提出合理要求增删“保安人员工作要求”之项目时,本合同之服务价格不予变更。

  4、本协议如有未尽事宜或任何修改,需经甲、乙双方协商确定后,以书面形式签订补充协议。

  5、如果在本协议期限届满之后,双方有意续签服务合同,则需在本合同终止日期之前一个月向对方提出续签意向书,否则,合同期满,甲、乙双方均有权与其它公司另行签订服务合同。

  6、双方联系人名单及联系方式详见附件三。

  甲方:上海××开发有限公司 乙方:上海××物业管理有限公司

  法定代表人: 法定代表人:

  (委托代表) (委托代表)

  开户名称: 开户名称:

  开户行: 开户行:

  帐号: 帐号:

  年 月 日 年 月 日

工地施工合同范本9

  甲方:

  乙方

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规,甲乙双方经平等协商,自愿签订本合同如下:

  一、服务内容

  甲方聘用乙方,对双方确认的现场施工主道路区域实施浇水管理,确保来往车辆通过时无灰尘、施工道路整洁。

  二、 甲方聘用保安员的具体任务

  1、 维护工地正常生产秩序,每天浇水,确保现场施工道路整洁。

  2、 应付突发事件发生,服从甲方统一指挥调度。

  3、 需浇水施工道路总长约1000米。

  三、 聘用乙方工资、服务期限和地点

  1、确保工地施工道路无灰尘飞扬,浇水费用300元/天。以上费用不含水费,含洒水车费用、含人工费用及电费。

  2、服务期限自20xx年4月1日至5月31日。甲方可根据实际施工情况提前解除合同,但应提前3天通知乙方,费用将做相应调整。

  3、如遇下雨等特殊天气情况,经甲方同意可停止浇水,但未交水天数要予以扣除

  3、服务地点:府佑水香工地现场。

  四、乙方要对自身安全负责,如发生人身伤害或死亡,责任由乙方全权承担。

  五、违约责任

  在合同期限内,如因车辆过往施工道路灰尘四起,每发现一次 扣款600元。

  五、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方一份。

  甲 方:

  乙 方:

  年月日:

工地施工合同范本10

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就金叶广场东西两侧滚梯侧面、底面包贴不锈钢及广场地角线制作等装饰施工事项协商一致,订立本合同。

  工程地点:通辽市科尔沁区明仁大街

  工程承包方式:乙方包工、包料并负责安装;乙方自行测量、设计并提供效果及施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份。

  1、施工内容:

  广场东西两侧滚梯侧面、底面包贴不锈钢;

  广场室内不锈钢地角线制作。

  2、使用材料:(详见报价明细表)

  滚梯侧面使用材料为201材质不锈钢拉丝板,厚度1.2mm(实厚0.9mm);滚梯底面使用材料为201材质不锈钢拉丝板,厚度1.2mm(实厚0.9mm),根据甲方确认颜色镀玫瑰金;地角线使用材料为SUS304不锈钢拉丝板,厚度1.2mm(实厚0.9mm);内部结构使用20mmX40mm方矩管,壁厚为足1.5mm;以上材料乙方需提供样品,经甲方验收合格加以封存,作为竣工验收标准样品。

  3、制作工艺:(详见施工图)

  4、施工要求:严格按照甲方确认的施工图纸制作安装,所用材料必须合同要求所按封存样板质量、规格执行;施工焊接点平整光滑,抛光处理达到平板水平。

  5、工期(滚梯):40天,由20xx年3月17日至20xx年4月25日竣工;本合同签订十个工作日内,乙方第一批材料及施工人员进入施工现场,地脚线部分逐层按期进行。

  6、工程造价:

  滚梯每部造价人民币¥23000元,9部合计¥207000元,其中包含人工费¥63000元地角线每延米造价人民币¥38元,其中包含人工费每延米¥6元,以实际制作数量结算;本工程总造价(暂定)人民币:贰拾万零七仟元整,¥207000元;最终以实际制作数量结算。

  7、付款方式:

  (1)、本合同签定三个工作日内,甲方向乙方支付首付款即:¥62100.00元(总造价30%),乙方收到首付款后进场开工;

  (2)、滚梯安装基础施工及滚梯样品完成后,甲方向乙方支付二期款即:¥81900.00元;

  (3)、滚梯部分全部制作完成,验收合格后甲方向乙方支付尾款即:¥56500.00元;

  (4)、甲方留¥6500.00元为质保金,12个月内无质量问题,甲方全额返还质保金。

  8、双方责任:

  (1)、甲方须按合同规定按时支付乙方施工进度款项,如因不按期支付工程款所导致的延误施工工期,乙方不承担责任。

  (2)、甲方提供符合施工要求的水源、电源,负责协调其他工种及管理部门之间的关系,为乙方施工提供各种便利条件。

  (3)、甲方必须参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、样

  板封存及竣工验收确认工作。

  (4)、乙方必须按期、保质的完成场外加工及现场安装;与其他交叉施工工种和谐相处,注意现场成品保护,因乙方原因对现场成品造成破坏的应照价赔偿,造成工期延误及一切相关损失由乙方负责。

  (5)、严格遵守商场施工规定,确保施工安全,特殊工种需持证上岗,施工期间违章、违规造成的一切经济损失及人身伤亡由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

  (6)、乙方负责制作成品及所需材料的'装车及运输,保证制作成品完好运抵施工现场,运输过程中导致成品损毁及丢失均由乙方负责。

  (7)、质保期内非甲方使用及外力损坏,出现的任何质量问题,均由乙方负责免费维修,乙方不能及时按甲方要求维修的,甲方有权自行解决,费用由质保金中扣除。

  9、违约责任:

  (1)、合同双方中的任一方因未能履行合同约定给双方造成经济损失或导致合同无法继续履行时,应办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方全部经济损失。

  (2)、甲方未按合同规定期限支付乙方施工款项,每延迟一天,按暂定总造价的5,作为违约金赔付乙方。

  (3)、如无甲方原因或不可力抗因素,乙方未按期完成施工,每延迟一天,按暂定总造价的5,作为违约金赔付甲方,误期不得超过5天,超过5天,甲方有权废止本合同,并扣除余款。

  (4)、乙方必须按约定质量标准及施工图纸的材料规格、要求完成本工程,如出现材料不符及施工工艺不合格,甲方有权要求乙方无条件返工,因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

  10、合同争议的解决方式:

  双方发生争议协商解决不成时,向合同签订地人民法院起诉。

  11、附则:

  (1)、本合同由甲、乙双方直接签订,合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (2)、附件:装饰施工图,报价明细表。

  (3)、合同履行完后自动终止。

  单位名称:(盖章)

  甲方签约人:(签字)

  联系电话:

  单位名称:(盖章)

  乙方签约人:(签字)

  年月日:

工地施工合同范本11

  甲方: 乙方:

  按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  有意思装修工程

  二、工程地点:

  新东商城__201

  三、工程期限:

  ________年____月____日开工至________年____月____日完工。

  四、工程造价:

  万元

  五、付款方式:

  开工前 天内付 万元整,工程进程过半付 万元,工程结束并验收后付清剩余全部款项。

  六、施工要求:

  按图施工,质量不合格由乙方负责。

  七、质量要求:

  经验收合格,________年内出现质量问题,保修。

  八、违约责任:

  由于乙方施工问题,造成的'一切后果由乙方负责。如甲方没有及时通知乙方,工程变更所造成的损失由甲方负责。

  九、安全责任:

  甲方有权监督乙方施工,乙方必须完善安全保障措施,必要时制定安全应急预案,确保施工安全,如发生意外,责任由乙方负责。

  十、本合同一式两份,具有同等法律效率,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效,工程竣工价款结清后自行失效,如发生争议,可双方协商解决,也可申请仲裁。

  十一、有意思装饰工程报价单见明细表。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

工地施工合同范本12

  甲方:_________地址:_________电话:_________联系人:_________传真:_________邮编:_____

  乙方:_________地址:_________电话:_________联系人:_________传真:_________邮编:_____

  甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

  2、工程地址:_________

  3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

  二、甲乙双方的责任和义务

  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

  (1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的'管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

  (2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

  3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

  4、乙方保证该项目工程开通正常运行________年的维护工作。

  5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

  三、工程进度安排

  1、在甲乙双方协商下,计划在________年____月____日前全部完工。

  2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

  四、工程验收时间:

  工程完工后____月内,甲方应组织验收。无正当理由在____月内不组织验收视为工程合格。

  五、合同预算金额:

  本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

  六、结算方式:

  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%________年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

  七、人力不可抗拒事故:

  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

  八、违约责任甲方不按本合同

  第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

  九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

  十一、合同生效及其它

  1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

  3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

  4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章):_________乙方(签章):_________

  法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________

  地址:_________地址:_________

  开户行:_________开户行:_________

  帐号:_________帐号:_________

  签约时间:________年____月____日

  签约地点:________

工地施工合同范本13

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条

  工程概况

  1.工程地址:

  2.施工内容:外墙涂料粉刷 ,总面积约 立方米。

  3.工程开工日期:________年____月____日

  4.工程竣工日期:________年____月____日

  5.工程承包方式:包工包料。

  6.工程总天数:天,雨天顺延。

  第二条 工程价款

  工程价款按照每平方米元计算(大写)(

  元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

  第三条

  质量要求

  1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

  2.工程验收标准:所有外墙面

  1.2米高做咖啡色,

  1.2米以上用蓝色。老办公楼和销售部办公楼全部做咖啡色墙面

  3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  4.凡由乙方采购的材料,产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

  5、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

  第四条

  材料供应

  乙方提供的材料如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  第五条

  付款方式

  合同签订后,甲方在工程开工时付

  %的工程款;工程竣工验收合格,双方进行结算,乙方开具发票后,甲方在三个月内支付

  %的工程款,剩余的

  %工程款作为工程质量保证金,在工程质量保证期(自验收之日起________年)内没有质量问题,质量保证期满后____日内一次性付清。

  第六条

  工程工期

  乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

  第七条

  工程验收

  双方按本合同

  第三条约定的验收标准进行验收。

  第八条

  其他事项

  本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

  乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的`人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿。

  第九条

  违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第十条

  争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决。协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

  第十一条

  本合同自双方盖章或签字后生效。

  第十二条

  本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(盖章):

  乙方:

  委托代理人:

  签约日期:________年____月____日

工地施工合同范本14

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方就完成____市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律,经甲乙双方友好协商,在平等互利的原则下,确立本合同,以明确双方的权利、义务,确保合同双方共同执行,签订本合同。

  一、合同范围

  1.1范围:乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求,进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。

  1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购,整理好材料质量档案。

  1.3加工数量:垂直升降横移停车位钢结构1800个。

  二、合同价款

  本合同总价款为大包干人民币:壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整(139XXXX3000.00元)。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用(开具增值税发票)。

  三、付款方式及工程进度

  3.1

  第一期付款:合同签订生效后____日内,付合同总价的10%,即人民币:XXX元整(XXX.00元)。

  3.2

  第二期付款:清单中包括的所有项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后,经甲方验收质量合格,制作、安装后,付合同总价的40%,即人民币:伍XX万伍仟贰佰元整(XXX.00元)。

  3.3

  第三期付款:工程全部结束,经甲方验收合格,双方结算完毕,甲方预留合同总价款的5%作为质保金,剩余款项一次性付清。

  3.4

  第四期付款:从工程竣工验收合格之日起________年质保期满,经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后,一次性支付清剩质保金。

  四、工程质量及验收

  4.1工程制作安装质量必须达到《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-20)的规定。焊接质量达到《建筑钢结构焊接规程》(G81-20)要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边,(具体油漆颜色项目主管定)。施工按钢结构施工技术规范进行;

  4.2乙方承担合同内的工程质量的达标责任。

  五、甲方责任

  5.1甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。

  5.2甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。

  六、乙方责任

  6.1乙方负责按时完成合同内所有项目的材料采购、加工、制作和安装。

  6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求,不得低于国标偏差要求并出具合格证,所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的,所有材料必须经甲方确认后方可使用。

  6.3乙方对承包项目工程提供为期________年的保修,保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方负责修复或更换,但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承担相关维修费用,乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达,或者同一问题经乙方两次维修仍未解决,则甲方有权利聘请专业的公司进行修复,所支付的相关费用由乙方承担。

  七、变更

  7.1甲方可对合同内工程内容提出变更,包括对技术条件或技术纪要,材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出,乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。

  7.2变更以双方书面确认为准。任何变更,,甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款,对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购,按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。

  八、工期

  8.1本合同工期为100天,自________年____月____日至________年____月____日。材料按甲方要求分批次进入工地时间:

  第一批不晚于________年____月1____日。

  8.2乙方应严格按照合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工,则工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身原因造成不能按期施工,买方有权利将工程的全部或部分外包,相应造成的损失全部由乙方承担。

  九、违约责任

  9.1合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外,违约方应承担因此给相对方造成的损失。

  9.2因甲,乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的,每逾期____日,违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期____日的,甲,乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。

  9.3乙方交付的材料如存在质量缺陷,应由乙方负责更换所需的.材料;如少于合同数量,应由乙方负责补齐;乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的,甲方有权解除本合同,乙方应按合同总价的10%支付违约金,另外,违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的,乙方继续赔偿给甲方造成的损失。

  9.4如果甲方不能按照本合同的约定按期付款,甲方应按照本热门版合同.2条承担相应的责任。

  9.5如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同,违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金,赔偿另一方因此而遭受的损失。

  十、争议解决

  凡因合同引起的或与合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议,则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。

  十一、其他条款

  11.1合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜,经双方共同协商签订书面补充协议,补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

  11.2本合同一式陆份,甲乙双方各执叄份,每份具有同等法律效力,由双方签字盖章后生效,

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  签字日期:年____月

工地施工合同范本15

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  甲乙双方经平等协商,甲方就不锈钢工程承包给乙方施工,就相关事宜达成了共识,签订如下合同条款:

  一、包工方式

  乙方包工包料

  二、材料要求

  1、此合同全部用料均为优质不锈钢料,按甲方确认的材料规格用料,符合用材要求。

  三、质量要求

  1、按甲方要求施工,保证式样、规格尺寸一致。

  2、不锈钢表面不能有凹凸及变形。

  3、护栏与墙面、地面接触处,必须加扣压盖。

  4、楼梯转角处转弯自然、匀称。

  四、工程价款

  包工包料防盗窗/平方,护栏/米以上费用为主材、辅料、工时费等全部费用,即成品费用。

  五、付款方式

  按工程总价款的5%,留取质量保证金,质保期为三个月,待质保期满,甲方将此款一次性付给乙方。

  六、相关约定

  1、甲方提供水、电源、场地等。

  2、本合同未尽事宜另行商定并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。

  本合同一式两份,双方各执一份。双方签字后生效。

  甲方:乙方:

  年月日年月日